actividad garaje licencia
33439 resultados para actividad garaje licencia
-
STS 616/2017, 20 de Noviembre de 2017
CONTRATO DE COMPRAVENTA. INCUMPLIMIENTO. VALOR CONTRACTUAL DE LA PUBLICIDAD. Los tres incumplimientos parciales en conjunto suponen un incumplimiento esencial que frustra la finalidad del contrato de compraventa. Los compromisos contraídos en el contrato y a través de la oferta publicitaria de la promoción inmobiliaria fueron incumplidos, y dicha transgresión debe calificarse de sustancial, pues...
... NUM001 , letra NUM002 y de la plaza de garaje en superficie N.º NUM003 , descritas en el ... Así destacaba que la licencia definitiva del campo de golf sería de fecha ... de Miño concede a Fadesa I licencia de actividad definitiva para la instalación y apertura de la ... -
Caso Nº11. Informe y dictamen sobre patología edificatoria exterior (elementos comunes) existentes en el complejo inmobiliario Residencial XXX. Término municipal de Villaviciosa de Odón. Madrid
... Licencia municipal de obras de 22 viviendas en la calle ... M Suministro y colocación de rejilla de garaje de fundición, clase B - 125 según UNE - EN 124 ...
-
Sentencias
... realizar una crítica legítima a la actividad de la tauromaquia con ocasión del fallecimiento ... circunstancia relativa a la posesión de licencia fiscal o administrativa que ampare el ejercicio ... alcanzan a los propietarios de plazas de garaje situados en el subsuelo, que integran una ...
-
STS 137/2016, 9 de Marzo de 2016
COMPRAVENTA. RESOLUCIÓN. RETRASO EN LA ENTREGA. La denominada licencia de primera ocupación o de primera utilización no tiene más finalidad que la de contrastar que se ha respetado en la realidad la licencia de construcción, de tal modo que supone comprobar si se han cumplido no las condiciones establecidas en esta licencia de construcción y si el edificio reúne las condiciones idóneas de...
... de compraventa de vivienda, con plaza de garaje y trastero, que el actor había adquirido de la ... Se había solicitado también la licencia de primera ocupación que, en principio fue ... , la urbanización se encuentra sin actividad. Sobre esta cuestión también se alega la ... -
STS 748/2015, 30 de Diciembre de 2015
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. SUBROGACIÓN. PRÉSTAMO HIPOTECARIO. Según la correcta interpretación del contrato por parte del tribunal sentenciador, la promotora - vendedora se obligaba frente a la parte compradora a que la entidad de crédito autorizara la subrogación en el préstamo hipotecario. Al haber denegado la entidad de crédito tal subrogación, el propio incumplimiento de la promotora impide que
... sita en Badajoz, con trastero y plaza de garaje, perteneciente al complejo residencial «Puerta ... 3 de la demanda). La licencia de primera ocupación se solicitó el 14 de abril ... una obligación de mera gestión o actividad, nunca de resultado, de manera que la última ... -
La liquidación del contrato resuelto. El remedio restitutorio
Nuestro CC no regula de forma unitaria y diferenciada la resolución como remedio general a disposición del acreedor que sufre un incumplimiento grave del contrato. Su construcción es obra de nuestra doctrina y jurisprudencia, inspirada por los textos armonizados –CISG, PECL, DCFR, PICC–. Pese a este notable esfuerzo, persiste la oscuridad y el debate sobre alguno de los aspectos o consecuencias...
... el inmueble objeto del mismo obtenía la licencia de actividad que la compradora precisaba. No ... el coste de sustitución de las plazas de garaje inhábiles entregadas por el vendedor. Critica ... -
Las exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido y los terrenos no edificables
... ésta autorizada por la correspondiente licencia administrativa ... La exención no se extiende a ... , incluidas las partes de las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ... o profesionales en el desarrollo de su actividad, habitual u ocasional, constituye una operación ...
-
Las diligencias policiales de investigación
... DOmÍNGUEz 175 La investigación es una actividad de recopilación de elementos dirigida a permitir ... , una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia ...
-
La lucha contra la precarización en el empleo desde la perspectiva de la Seguridad Social:desempleo o supervivencia en un contexto de crisis 'económica' y 'social
... de trabajo o, incluso, el cese de su actividad por el cierre de la empresa en la que trabajaban ... , de dos inspectores de trabajo en el garaje del domicilio en donde trabajaba el recurrente, ... posible beneficiaria es titular de una licencia de taxi y había cedido la administración y ...
-
Personalidad jurídica de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal y la inscripción a su favor de derechos en el Registro de la Propiedad: '13 Rue del Percebe
En el ordenamiento jurídico español, las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal carecen de personalidad jurídica. Dicha falta de atribución, acompañada de la gran importancia e implantación que tiene esta institución en nuestra sociedad, hace que surjan numerosos problemas en el tráfico jurídico. Uno de los de mayor trascendencia es la imposibilidad de inscribir derechos...
... án como vivienda, previa la preceptiva licencia de la administración correspondiente y el ... , de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto ... un bien inmueble, ni comprar una plaza de garaje» (MAGRO SERVER, 2011, 7), porque el legislador ... -
STS 671/2022, 17 de Octubre de 2022
VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN. REINTEGRO CANTIDADES ANTICIPADAS. Los compradores de una vivienda en construcción reclaman el reintegro de las cantidades que anticiparon a la promotora a cuenta del precio y que fueron ingresadas en una cuenta de la promotora en la entidad bancaria demandada. la Sala considera que en este caso la reclamación de los anticipos no se funda en un previo incumplimiento por...
... de un retraso en la obtención de la Licencia de Ocupación, a la vista del carácter no ... de una vivienda en construcción (más garaje y trastero anejos) reclaman de la entidad de ... incumplido su obligación de vigilar la actividad del promotor al que concedió el préstamo a la ... -
Transporte terrestre
... drásticamente el crecimiento de su actividad en el año 2016, respecto de los años ... horario diferente al del titular de la licencia en el municipio de Sevilla es consecuencia del ...
-
Incentivos fiscales para fomentar actuaciones de mejora en la eficiencia energética de viviendas de construcción antigua
Atendiendo a los objetivos que persigue el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, en relación con la exigencia de la certificación de eficiencia energética de las edificaciones nuevas y antiguas, desde el panorama tributario, se analiza si existen incentivos fiscales que promuevan la eficiencia energética de los edificios de construcción antigua. Del análisis de la normativa de los tributos que...
... ón, aire acondicionado) o nivel de actividad 4 , representa un importante potencial para ... ón en obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones ... exija obtención de la correspondiente licencia de obras, el ICIO viene dotado de una ... -
STS 421/2011, 13 de Junio de 2011
PERMUTA. Es doctrina constante de esta Sala que la interpretación de los contratos constituye función de los tribunales de instancia, por lo que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su...
... en dicho solar, así como una plaza de garaje, la número NUM000 , según plano de la planta ... obligación de entregarlo por cuanto la licencia para la construcción suprimió del proyecto ... es una exigencia natural de cualquier actividad de construcción inmobiliaria, y, además, es ... -
Vigente
Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre)
... 30 de octubre, en materia del permiso y licencia" de conducción por puntos ... ARTÍCULO 2. \xC3" ... los establecimientos dedicados a esta actividad ... e) La determinación de las drogas que ...
-
Trabajadores maduros y prevención de riesgos laborales: un análisis desde la negociación colectiva
Todas las previsiones demográficas a corto y medio plazo describen una Europa envejecida con un marcado predominio de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral. Ello constituye para las empresas el nuevo reto de gestionar plantillas con este rasgo, adoptando y desarrollando fórmulas concretas de protección y prevención de riesgos laborales adaptadas a sus condiciones. Además, se trata...
... Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional ... con el fin de aumentar la tasa de actividad de los trabajadores mayores 6 ... Para ello, la UE ... -
Islas Baleares: la vuelta de la ecotasa
La implantación del impuesto sobre estancias turísticas, la conocida comúnmente como ‹‹ecotasa››, ha sido desde luego el hecho más notorio en un año que ha marcado cifras de record en cuanto al números de turísticas que han visitado las Islas Baleares, y que ha dado lugar, con eso, a que se avive más que nunca el tradicional debate sobre cuáles son los límites de la capacidad de carga del...
... hacer frente a esa crisis e impulsar la actividad económica, han supuesto la introducción de ... , en el año 2005 el Ayuntamiento otorgó licencia para la construcción de un complejo residencial ... -
STS, 26 de Marzo de 2001
DENEGACION DE LICENCIA PARA ACTIVIDAD DE TALLER. URBANISMO. Se le denegaba licencia para ejercer la actividad de taller de confección y reparación de velas y toldos para embarcaciones. Las licencias han de otorgarse conforme a la legislación vigente en el momento en que se dedujo la solicitud, y no conforme a la que estaba vigente cuando se concedió la licencia de obras para el edificio en que
... noviembre de 1995, sobre denegación de licencia de apertura, habiendo comparecido como parte ... se denegaba licencia para ejercer la actividad de taller de confección y reparación de velas y ... edificio en que se encuentra, al uso de garaje, condición aceptada expresamente por el ... -
Seguros
... de los daños que una determinada actividad les pueda ocasionar. La evolución regulatoria ... estuviera en estacionamiento vigilado, garaje o ediicio completamente cerrado o recinto de ...
-
STS 487/2014, 9 de Junio de 2014
BLANQUEO DE CAPITALES. DELITO CONTINUADO. Los recurrentes sostienen que se aplica indebidamente la figura del delito continuado en el enjuiciamiento de los hechos por los que han sido condenados. Se incurriría en una contradicción si entendiéramos que el delito antecedente que preceda al de blanqueo ha de considerarse como un delito que incluye conceptos globales, de modo que los diferentes actos
... de Nazario Dionisio , vinculada a su actividad política municipal se caracteriza, en primer ... de Marbella, el 9 de mayo de 1.997, la licencia de obra a nombre del titular registral de la ... letra NUM019 , junto con dos plazas de garaje, bienes que Laureano Eduardo había adquirido por ... -
La conducta típica del segundo supuesto del art. 379.2 del código penal
... es precisamente esa conjunción de una actividad riesgosa, realizada en un ámbito complejo, en ... mediante la emisión del permiso o licencia respectivos ... El delito de conducción con ...
-
Las infraestructuras ferroviarias en España y su administración
... reconocimiento ex lege de dicha actividad como «servicio de interés general y esencial ...
-
STS 625/2014, 4 de Noviembre de 2014
COMPRAVENTA. RESOLUCIÓN. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. RETRASO CULPABLE. Consta en el contrato de compraventa, dentro de la cláusula quinta relativa al plazo de entrega, una facultad a la compradora para instar la rescisión del contrato en caso de incumplimiento. Es cierto que también se prevé que a tal fin el plazo no sea fatal, permitiéndose la superación de la fecha inicialmente considerada,...
... al proyecto de ejecución y a la Licencia Municipal de Obra expedida por el Ayto. de Aller ... NUM002 , planta NUM001 , la plaza de garaje número NUM003 , el trastero número NUM004 , con ... de concesión discrecional, sino una actividad reglada, que no se suple por el transcurso del ... -
Sentencias
... plazo concedido para la realización de actividad alguna, sino el instrumento del que una ley se ... y de que la vivienda no contaba con licencia de primera ocupación, estando pendiente además ... demandados solidariamente a realizar en el garaje las obras de reparación determinadas por el ...
-
Contratos de arrendamiento sujetos al Decreto 100/1986, de 22 de octubre, de la Comunidad de Madrid y venta de promociones de viviendas: una revisión doctrinal, jurisprudencial y normativa
En este trabajo se analiza si ciertos contratos de arrendamiento celebrados sobre viviendas de promociones sin calificación de protección pública y referidos al Decreto de la CAM 100/1986, de 22 de octubre, por el que se regula la cesión en arrendamiento de las viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública, pueden ser interpretados como de duración indefinida. Todo ello, con independencia...
... áfico jurídico característico y de la actividad habitual que constituye el propio objeto social ... en el acto de solicitud de la preceptiva licencia urbanística y de la calificación definitiva en ... Plazo de caducidad ... Garaje, trastero, etc ... Cfr. DÍEZ-PICAZO ...