permuta futura
56393 resultados para permuta futura
-
El retraso en la entrega de un inmueble como daño indemnizable por incumplimiento defectuoso del contrato
Este artículo analiza el retraso en la entrega de un inmueble como posible daño indemnizable en el marco de la responsabilidad contractual. En particular, se estudia si la privación temporal de un inmueble que sufre el acreedor afectado por el incumplimiento comporta un daño indemnizable en el caso de que hubiera celebrado el contrato para destinarlo a su uso privado como vivienda. Dos recientes...
... un matrimonio y una constructora- habían celebrado un contrato de permuta de solar por obra futura de dos inmuebles destinados a ser utilizados como ... -
Distintas manifestaciones de los tratos preliminares
... , nos encontramos con la calificación de un contrato de permuta de cosa futura, ya que las obligaciones de las partes se han contratado y ...
-
Los productos financieros
... , índices, productos agrícolas, materias primas…) en una fecha futura predeterminada, a un precio convenido de antemano. En los contratos de ... ningún intercambio, sino que sólo se efectúa una promesa de permuta †nanciera futura, estableciéndose el importe teórico, el calendario de ...
-
Blockchain como centro de contratación y como mecanismo de transmisión de derechos de contenido patrimonial
... de comercio electrónico, sea por título de compraventa, permuta, prestación de servicios digitales, o cualquier otra modalidad de ... ledger o registro (en sus versiones testnet y mainnet ) como la futura capa de identidad digital. Por tanto, Alastria no se erige en prestador ...
-
«Las aportaciones no dinerarias y el derecho de retracto en los arrendamientos urbanos: estado de la cuestión y necesidad de su clarificación»
En este trabajo abordamos el derecho de retracto delarrendatario urbano —en cuanto que modalidad subsidiaria de ejerciciodel derecho de adquisición preferente— deteniéndonos en los títulos jurídicosque habilitan para su ejercicio, en particular en la transmisión a travésde una aportación no dineraria de un inmueble urbano arrendado a unasociedad mercantil. En concreto, estudiamos el discreto,...
... Arrendamiento. Aportación no dineraria. Dación en pago. Permuta. Renta vitalicia ... KEY WORDS: Withdrawal. Trial and error ... de venta y lo rechazan en la permuta, la permuta a cambio de obra futura, la donación, la donación disimulada como venta, la renta vitalicia, la ... -
Cancelación de opción de compra
Resolución de 12 de enero de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Totana, por la que se suspende la cancelación de un derecho de opción de compra.
... de 2004, se concedió derecho real de opción de adquisición por permuta de obra futura sobre una finca registral a favor de una sociedad ... -
STS 635/2010, 13 de Octubre de 2010
CONTRATO DE PERMUTA DE SUELO. OBRA POR EDIFICAR. OBLIGACIÓN DE DAR. INTEGRACIÓN DE LOAS PRESTACIONES. A diferencia del contrato de permuta de bienes presentes, en que ambas cosas existen y están determinadas desde su celebración, y pueden ser adquiridas por los permutantes desde ese momento, en el de permuta de suelo por edificio a construir estamos ante un contrato cuyo objeto es cierto, en...
... de la cláusula penal establecida por las partes en el contrato de permuta formalizado mediante escritura publica de fecha 21 de julio de 1998, y, en ... que une a las partes es una escritura de compraventa de cosa futura, razón por la que debe quedar determinado en un documento suficiente no ... -
Sentencias
... HECHOS.-El litigio se origina en el marco de un contrato de permuta de solar por obra futura celebrado entre una sociedad mercantil y una ...
-
Efectos patrimoniales en el régimen de separación de bienes
El régimen de separación de bienes se caracteriza porque cada cónyuge conserva la titularidad de los bienes adquiridos antes de pactar el régimen o lo que adquiera después vigente el régimen, asimismo, a cada cónyuge le corresponde la administración, goce y libre disposición de los bienes y además, las obligaciones contraídas por cada cónyuge serán de su exclusiva responsabilidad. Durante la...
... En estos casos resulta decisiva la dedicación pasada y futura a la familia para la obtención de esta pensión 13 ... Sobre tales ... de 30 de noviembre de 2016 (RJ 2016, 5933) en relación con la permuta de varias fincas entre los esposos de carácter privativo todas ellas, en ... -
Derecho Civil
... de una parcela, celebró con la sociedad B un contrato de permuta de solar por obra futura, conforme al cual B se obligaba a construir a su ...
-
STS, 14 de Noviembre de 2013
IMPUESTO DE SOCIEDADES. En el procedimiento de tasación pericial contradictoria, el perito tercero dirime la controversia entre las partes y, por tanto, conoce previamente los datos respecto de los que aquél se pronuncia. Y en el caso presente, el nombrado para tal efecto expone en su informe el objeto de la pericia y acoge los criterios valorativos consignados en los informes de ambas partes, de
... 1. Operación de permuta ... Mediante escritura pública de 21-7-2000, el obligado tributario ... de que lo que se permuta es una cosa presente (solar) por otra futura (local). Desde el punto de vista del promotor, la Orden de 28 de diciembre ... -
STS 127/2015, 17 de Marzo de 2015
CONTRATOS DE PERMUTA DE SUELO POR OBRA CONSTRUIDA. Aunque sea posible la infracción normativa relativa a la interpretación contractual no sólo por el cauce tradicional de su razón ilógica, arbitraria o irrazonable, sino también cuando su resultado vulnere los principios rectores o las directrices básicas que la informen y estructuren, no obstante, y con mayor argumento lógico-jurídico al respecto,
... 1° En relación con la permuta contenida en la escritura de fecha 29 de Agosto de 2006, (doc. n° 9) y ... a lo pactado en el Contrato de Permuta de tierras por construcción futura de viviendas, elevado a escritura pública de fecha 29 de agosto de 2006, ... -
STS 591/2011, 19 de Julio de 2011
ACCION SUBROGATORIA. Alcanza, como debitor debitoris, al contratante del contrato de cosa futura que tenía la obligación de entregar sendas casas y, también, al adquirente por compraventa de la finca objeto de la permuta, carente de buena fe.
... a "Proincasa" los inmuebles especificados en el contrato de permuta de solar por edificación documentado en escritura pública de 6 de o de 1.998 y que se concretan en "las casas de futura construcción números seis-b y dos-c, Agrupaciones 3 y 4 respectivamente, ... -
STS 675/2010, 10 de Noviembre de 2010
CONTRATO DE PERMUTA. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. COSA FUTURA. CLÁUSULA PENAL. La calificación hecha por la sentencia recurrida, de que se trata de dos contratos de compraventa, es errónea. No hay dos contratos, hay uno solo con causa única: el cambio de cosa por cosa futura; no se vende nada, no hay precio, hay cambio. Siendo la causa, en un sentido objetivo que se desprende del artículo 1274 del
... no son dos compraventas, sino que con una causa única es una permuta que, como tal, se descompone en dos compraventas: una parte se obliga a ... civil con la especialidad de que se trata de una permuta de cosa futura; se permuta una finca a cambio de determinados elementos del edificio a ... -
La división en volúmenes en el ámbito urbanístico
... (RJ 2001/3423) y de 25 de enero de 2006 (RJ 2006/1142)— y que la permuta solo es admisible previo expediente en el que quede asegurada su ... , puesto que se elige la figura del contrato de permuta de cosa futura para alcanzar un fin distinto, como es adjudicar la realización de unas ...
-
STS 385/2017, 19 de Junio de 2017
CONTRATOS DE SWAP. ACUMULACIÓN DE ACCIONES. Cuando las acciones acumuladas no provienen del mismo título, la cuantía viene determinada por la acción de mayor valor, mientras que en la excepción a esa regla general se produce la acumulación de cuantías por equiparación a la acumulación subjetiva de acciones procedentes del mismo título. Las acciones acumuladas en este caso no provienen del mismo...
... »1) Que se declare la nulidad de los contratos de permuta financiera relacionados en la tabla 3 de la presente demanda, y que de ... ón de varios contratantes -permuta de solar por edificación futura- frente a la promotora) ... - STS n.º 639/2015, de 3 de diciembre, rec ... -
La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.
... ón de donar bienes futuros y la de disponer de la herencia futura 158 ... 2. EL ERROR ... [53] De él se ocupan los artículos 3:35 ... 227-254 ... - «Permuta financiera de intereses (swap) , deberes de información, error e ... -
Jurisprudencia Penal (Parte I)
... títulos idóneos para esta figura penal la compraventa, la permuta, la dación en pago y la donación ... En la misma línea se ... ón cualquier intención referente a una explotación sexual futura. Consecuentemente el motivo, que en este punto concreto es apoyado por el ...
-
La víctima de violencia de género
... Así se promueven procesos específicos de adjudicación o permuta de viviendas, y también se conceden ayudas económicas para personas ...
-
Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... sí mismo la cuantía en que se ha dejado de obtener una ganancia futura» ... 3.3. lucro cesante directo e indirecto ... La clasificación a ...
-
Manual de Derecho inmobiliario, de AA.VV. (R. Moreno Ubric, dir y coord)
... de los inmuebles (compraventa —obra del director del Manual—, permuta de solar por obra futura —Rocío MARTÍNEZ MAGALLANES— y ...
-
Protocolo familiar, pactos parasociales y sucesión contractual en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2020
Tratamiento de los Pactos parasociales y sucesión contractual en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2020
... a) Escritura de permuta suscrita el 23 de julio de 2013 ante el Notario D. Norberto González ... el ar tícu lo 1271 al disponer que «…sobre la herencia futura no se podrá sin embargo celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto ... -
Dinámica del registro
... la práctica del asiento de presentación, sin prejuzgar sobre la futura calificación que el registrador deberá en su momento llevar cabo ... posición) o, voluntariamente, cuando se acuerda la posposición, permuta, reserva o igualdad de rango ... 3.2. Los negocios sobre el rango ...
-
STS, 8 de Marzo de 2001
Acción declarativa de dominio. Escritura pública del documento privado de compraventa. Contrato de permuta de cosa futura. Transmisiones del derecho de propiedad
... En primer lugar, se produjo un contrato de permuta de cosa futura, que la jurisprudencia (sentencias de 31 de octubre de ... -
Jurisprudencia Civil
... Permutantes en la permuta los dos sujetos ... Petición de daños y perjuicios fundada en culpa ...