silencio administrativo licencia obras
-
STS 399/2013, 10 de Junio de 2013
COMPRAVENTA DE INMUEBLES. INCUMPLIMIENTO. ENTREGA DE LA COSA. Los riesgos de la entrega no los puede soportar la parte compradora. Era obligación esencial de la vendedora entregar el inmueble con todos sus elementos esenciales y en condiciones de ser usado y disfrutado plenamente. Aunque en su incumplimiento no haya habido voluntad dolosa, lo cierto es que objetivamente no puede entregar la cosa...
... én se decía que estarían finalizadas las obras cuando la dirección técnica expidiese el ... Que la licencia de primera ocupación estaba solicitada el 19 de ... entendiendo concedida la licencia por silencio administrativo, sin que se le pueda atribuir a la ... -
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de julio de 2018 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3, Ponente: Eduardo Rodríguez Laplaza)
A 8 de abril de 2014, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona dictó sentencia estimatoria del recurso contencioso administrativo formulado contra la Resolución del Alcalde de Les Masies de Roda, de 11 de julio de 2011. Dicha resolución requería al apelado que paralizase las obras desarrolladas en su propiedad “Más Casa del Mig” por no haberse formalizado, de un lado,...
... ón requería al apelado que paralizase las obras desarrolladas en su propiedad “Más Casa del ... , los trámites previos de solicitud de licencia municipal, y de otro, la solicitud, en el plazo ... , la Sala razona que no cabe adquirir por silencio administrativo facultades o licencias que ... -
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública
... OBRA NUEVA: EXIGENCIA DE SEGURO DECENAL EN OBRAS DE CAMBIO DE USO ... Se analizan los casos en ... resulta del propio certificado, de la licencia de obras concedida y del certificado de fin de ... de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ahora ... : LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN POR SILENCIO POSITIVO ... Se reseña la posibilidad de ...
-
Resumen de Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
... del acto jurídico de segregación sin licencia —cfr. sentencia de la Audiencia Provincial de ... estimarse suficiente, como título administrativo habilitante de la inscripción, la declaración ... en el Registro de la Propiedad las obras y construcciones realizadas en la zona de ... , salvo que se acredite su obtención por silencio o resulte de la propia licencia de edificación ...
-
Jurisprudencia general: Derecho penal (Primer semestre 2016)
... de los artículos 321 a 323 CP por las obras autorizadas en la Colegiata, cuya edificabilidad ... aprobó el certificado acreditativo de silencio administrativo, requisito previo a la aprobación definitiva de la licencia de obras, la cual se produjo el 17 de Diciembre ...
-
Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
... aprobarse por parte del Ayuntamiento unas obras que dificultaban el ejercicio de su actividad ... unas máquinas recreativas, carecía de licencia de actividad, por cuanto no habría podido ... ñas deficiencias de carácter administrativo fácilmente subsanables y que no imposibilitan el ... Ahora bien, pese al silencio que guarda el CC en esta materia, nuestro Alto ...
-
Licencia de primera ocupación
... condiciones establecidas por la licencia de obras de edificación. Dentro de la esfera ... ocupación se entenderá concedida por silencio administrativo670, postura que aplaudimos por su ...
-
Algunas consideraciones sobre la responsabilidad patrimonial urbanística en el suelo urbanizado
... Es, en efecto, significativo el silencio al respecto del artículo 39 TRLSRU, pese a que ... , previa obtención de la correspondiente licencia, en congruencia con lo que establece el artículo ... vez obtenida la correspondiente licencia de obras, supuesto este al que se hará referencia más ...
-
Obra nueva: licencia de primera ocupación por silencio administrativo
Resolución de 20 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 39, por la que suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva finalizada. (IES).
... de las normas estatales establecer los requisitos necesarios de la documentación pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que establezca la normativa autonómica y por tanto, corresponde a las Comunidades ... -
El ordenamiento jurídico español en la lucha contra el dopaje en el deporte. Leyes, reglamentos y jurisprudencia
... Administrativo” 625 ... @II.A. La etapa ... será preciso estar en posesión de una licencia deportiva expedida por la correspondiente ... son muchos los autores, y magníficas las obras, que se han ocupado, de manera expresa y ... DEL BOSCH, S.: “nada dice, guarda silencio, la Ley del Deporte sobre la impugnación en vía ...
-
Obra nueva. Licencia de primera ocupación o declaración responsable en madrid.
Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Navalcarnero n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de declaración de obra nueva.
-
Ruido: estado de la cuestión y retos pendientes en el derecho administrativo
Pasados más de doce años de la aprobación de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y una vez desplegados todos sus efectos, analizamos en este trabajo el estado actual del régimen jurídico en materia de ruido desde la perspectiva del derecho administrativo. Inicialmente a través del estudio de las fuentes reguladoras y los instrumentos de la legislación básica para luchar contra la...
... de residuos sólidos y líquidos sin licencia situada a unos pocos metros del domicilio de la ... y portuarias de competencia estatal y obras de interés público de competencia estatal ... sin justificación alguna, mediante el silencio, la petición de inicio del procedimiento para la ... -
La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... Para un ente administrativo, y más si tiene carácter representativo, como ... inmueble en plazo por la ausencia de la licencia de primera ocupación-; y a salvo lo dispuesto ... CC; arrendamiento de obras y servicios, arts. 1583 y ss. CC- e incluiría, ... Pese al silencio, es adecuado entender que durante el mismo el ... -
STS 429/2013, 11 de Junio de 2013
COMPRAVENTA DE INMUEBLES. RESOLUCIÓN. La promotora, en lo que aquí interesa, se limitó a esgrimir como motivos de oposición en su contestación que la licencia se había solicitado y que debía tenerse por concedida por silencio administrativo positivo. De esta forma, aunque no se discute que las viviendas se concluyeron en plazo y que igualmente se solicitó licencia de primera ocupación antes de...
... sustancial en la finalización de las obras habida cuenta que las partes convinieron ... ó ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia de primera ocupación y que se requirió a los ... de primera ocupación se obtuvo por "silencio positivo" y que ella había realizado todos los ... por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Málaga en fecha 27 de julio de ... -
La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... ón decisiones del órgano administrativo —salvo disposición estatutaria en contra—, ... licencia correspondiente tendrá carácter personal del ... de la partición del causante? Pese al silencio del código, siguiendo a FERNÁNDEZ-TRESGUERRES ... -
STS 661/2013, 28 de Octubre de 2013
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. RESOLUCIÓN. En el presente caso estas circunstancias, sentadas por la AP de forma no revisable en casación y que se asemejan en lo sustancial a las tomadas en consideración por esta Sala, justifican la pretensión resolutoria de la parte compradora en la medida que, aunque el vendedor formuló solicitud de licencia ante el Ayuntamiento de...
... retraso en la entrega y a la ausencia de licencia de primera ocupación, toda vez que la demora, ... ó y ha de entenderse concedida por silencio administrativo positivo. Además, formuló ... e ilegalidad de la licencia municipal de obras ... TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y ... -
Jurisprudencia Civil
... de las normas de procedimiento administrativo al ámbito de la calificación registral no puede ... si es aplicable el régimen general del silencio administrativo sobre dichas resoluciones debe ... Falta de licencia de primera ocupación (SSTS 10.09.12 y ... Obras ilegales (STS 20.09.2012): La sentencia comienza ...
-
Adquisición y pérdida de la relación de empleado público
... por un Tribunal Contencioso-Administrativo, que insisto, debe conocer y velar por la unidad ... previsto, incluso, la desestimación por silencio administrativo de la petición cuando la ... de alguien que se encuentra con una licencia o de una vacante que no se ha podido cubrir ...
-
La extensión de la prevaricación y delitos aledaños en el contexto de los delitos contra el medio ambiente y su posible afectación a la empresa
... ón arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación ... una petición de un ciudadano y el silencio de la autoridad o funcionario equivalga ... votado a favor del otorgamiento de la licencia sin los informes previos exigibles» ... La ... al culto antes de la guerra, joyas y obras de arte religioso ardieron por contener alguna ...
-
STS 398/2013, 10 de Junio de 2013
COMPRAVENTA DE INMUEBLES. INCUMPLIMIENTO. RESOLUCIÓN. Aplicando esta doctrina a la situación fáctica y jurídica existente al tiempo en que se formuló la demanda, que ya se ha dicho, es esencialmente idéntica a la analizada en ambas sentencias, también ahora debe reputarse la falta de licencia de primera ocupación como incumplimiento esencial del vendedor, una vez probada la existencia de...
... con lo anunciado ni se ha obtenido licencia de primera ocupación ... »- Que el 26 de ... entendiendo concedida la licencia por silencio administrativo ... »- Que no es cierto que el Ayuntamiento haya revocado la licencia de obras de la urbanización a la que pertenece la ... -
Visión general sobre la ejecución de la sentencia en el proceso administrativo iberoamericano
... »2. El silencio" administrativo, la inercia y cualquier otra omisi\xC3" ... Ambas obras, sobre las cuales nos apoyaremos ... administrativa); así, por ejemplo, una licencia o el reconocimiento de una subvención. Una ...
-
La declaración de obra nueva tras la Ley 13/2015
Breve análisis de las novedades introducidas en el régimen de inscripción de la declaración de obra nueva por la Ley 13/2015 para la coordinación entre el Registro de la Propiedad y el Catastro Inmobiliario.
... Andalucía.-Falta aportar la preceptiva licencia de ocupación, tal como exige el Reglamento de ... y el otorgamiento, expreso o por silencio administrativo, de las autorizaciones ... para obtener la inscripción de las obras nuevas terminadas debe ser el que corresponda a ... -
La intervención notarial en el control de las obras nuevas. Otras intervenciones notariales en materia de urbanismo
... de la existencia del expediente administrativo, y de las fases del mismo, y exigirá la ... , por ejemplo en una obra nueva, la licencia de ediicación, o en una segregación la licencia ... y debe ser Expresa, no existiendo el silencio" negativo, como elemento esencial de seguridad jur\xC3" ...
-
El silencio administrativo o acto presunto
... b. Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva ... De manera que, actualmente, a falta de la licencia de edificación, la "aportación del acto de conformidad, aprobación o ...
-
STC que declara la inconstitucionalidad de siete artículos de la LCSP
... Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, aplicada ratione temporis ... 4. El ... de autos en los que se ha otorgado una licencia de obras que condiciona la autorización de ... pudiéndolo entender otorgado por silencio positivo secundum legem, no es posible ...