retraso fecha entrega
-
Resolución por retraso. A propósito de la STS de 25 de mayo de 2016 [348/2016] (Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto)
El Tribunal Supremo explica en la presente sentencia cuáles son los pasos que hay que seguir para decidir si un retraso en el cumplimiento de la obligación justifica la resolución del contrato. En primer lugar, hay que comprobar si las partes han pactado una cláusula resolutoria expresa que contempla el retraso como evento resolutorio. En caso negativo, hay que valorar si el retraso es esencial,...
..., basada en el retraso en el cumplimiento de la obligación de entrega. En el caso hay un entramado de relaciones de las que hay que dar cuenta ... primera locomotora en mayo de 2010 (es decir, 6 meses después de la fecha inicialmente prevista en el contrato). FESUR no aceptó expresamente la ... -
STS 548/2015, 14 de Diciembre de 2015
EXCEPTIO NON RITE ADIMPLETI. INCUMPLIMIENTO RESOLUTORIO. La parte compradora ejercita acción de resolución del contrato de compraventa de vivienda por retraso injustificado respecto de la fecha de entrega prevista por parte del vendedor. No cabe declarar la resolución del contrato solicitada ya que el éxito de la acción exige el previo cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de...
... contrato así como el incumplimiento de la fecha de entrega y escrituración de la vivienda, plaza ... de las condiciones del contrato y el retraso injustificado respecto de la fecha de entrega ... -
STS 72/2015, 20 de Febrero de 2015
COMPRAVENTA DE COSA FUTURA. RESOLUCIÓN DE CONTRATO. INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE ENTREGA. CONDICIÓN RESOLUTORIA. El motivo se debe desestimar y confirmar la sentencia recurrida que había estimado la demanda y había rechazado puntos concretos de la condena al pago de intereses y la condena a los gastos de constitución de la comunidad de propietarios y al pago de ciertas cuotas. Había...
... y eficacia del contrato de compraventa de fecha 4 de septiembre de 2007, suscrito entre mi ... el sentido de considerar como fecha de entrega de la vivienda, plaza de garaje y trastero ... sociedad vendedora, esencialmente por retraso en la entrega, y deberá devolverle la cantidad ... -
El retraso como causa de resolución de los contratos: hacia una nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo (comentario a la STS de 25 de mayo de 2016)
La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha venido estableciendo que el mero retraso en el cumplimiento de la obligación no tiene trascendencia resolutoria. Solo en aquellos casos en que las partes hayan acordado una cláusula resolutoria o hayan establecido un término esencial, el retraso puede conducir a la resolución del contrato. La sentencia examinada añade un supuesto adicional que...
... y forma que se hubieren estipulado [..] pues, no en vano, la de entrega [de la cosa] constituye la obligación esencial y más característica de ... entregadas al Comprador en un plazo superior a seis meses desde la fecha prevista en el Contrato de Compraventa para la entrega de las Locomotoras. ... -
STS 516/2013, 5 de Septiembre de 2013
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE VIVIENDA. RESOLUCIÓN. Lo cierto es que su principal base argumental, consistente en que la demandada vendió la vivienda pese a tener constancia de la nulidad de la licencia de obras y silenciando a sabiendas esta circunstancia durante tres años, no se corresponde con los hechos probados, que han de respetarse en casación, por lo que incurre en el defecto de la petición...
... en la demora de más de un año en la entrega de la vivienda, se interpone por la parte ... la vivienda no fue entregada antes de la fecha estipulada, 31 de marzo de 2007, porque la ...; y en fin, que en el caso enjuiciado "el retraso no deriva de la voluntad de la sociedad ... -
Procedimiento de reclamación por denegación de embarque, cancelación o retraso de vuelo
...* Derecho a ser informado: entrega por parte de la compañía aérea de un impreso con las condiciones de ...3. Transporte hasta destino final en una fecha posterior que convenga al pasajero, en función de los asientos ...
-
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... nuestro sistema concursal han sido hasta la fecha evidente, si bien un mecanismo de ...De forma que, el retraso en la declaración del concurso por parte del ... ya sea de crédito o de cualquier otra entrega de bienes o prestación de servicios, que tenga ...
-
Sentencias
... años, desde el 11 de octubre de 2004, fecha pactada para su entrada en vigor, hasta el 30 de ... no estipulación de la fecha o plazo de entrega. Resolución del contrato por incumplimiento del ... de cláusula resolutoria expresa, un retraso en el cumplimiento, aunque en sí mismo no sea ...
-
Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... obliga a dar al vendedor a cambio de la entrega de la cosa. El precio tiene que ser real, ...Otros frecuentes, pueden ser el retraso en la entrega de la vivienda o la inadecuación ... se hará constar con toda claridad la fecha de entrega y la fase en que en cada momento se ...
-
Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo
El presente trabajo examina los remedios jurídicos del consumidor frente a la falta de conformidad en las ventas de bienes de consumo y en los contratos de suministro de contenidos digitales. Se estudian dos recientes propuestas de Directiva sobre la materia.
...b) La falta de entrega de la cosa comprada. c) Falta de conformidad y ... formulada otra Propuesta de Directiva, con fecha de 31 de octubre de 2017, relativa a determinados ... efectivamente ocasionados por el retraso en la comunicación». Se presume, además, salvo ... -
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2014 (2038/2014)
La Sentencia de 5 de mayo de 2014 niega la resolución de un contrato de compraventa de vivienda con cantidades anticipadas por retraso en la entrega (cfr. art. 3.º Ley 57/1968) sobre la base de que el vendedor estuvo en disposición de cumplir antes de que el comprador requiriera al vendedor.
...entrega se produciría “en el plazo máximo de 90 días ... demanda de resolución del contrato por retraso en la entrega. Acumuladas ambas demandas, en ... constitución de un aval inoperante por su fecha de caducidad, y la SAP de Zamora (Sección 1.ª) ... -
Derecho Civil
. @Parte general. 1. Compraventa. Retraso desleal: caracteres.- Son características del ... en el plazo de seis meses a contar desde la fecha del contrato. Transcurrido este plazo, aún no se ... caso, como único medio de obtener la entrega de la mercancía, indebidamente retenida por el ...
-
El retraso en la entrega de un inmueble como daño indemnizable por incumplimiento defectuoso del contrato
Este artículo analiza el retraso en la entrega de un inmueble como posible daño indemnizable en el marco de la responsabilidad contractual. En particular, se estudia si la privación temporal de un inmueble que sufre el acreedor afectado por el incumplimiento comporta un daño indemnizable en el caso de que hubiera celebrado el contrato para destinarlo a su uso privado como vivienda. Dos recientes...
...En ambos casos, la parte actora tenía derecho a la entrega en fecha cierta de unos inmuebles que el demandado debía construir y que la parte actora iba a utilizar como vivienda propia. En ambos casos se produce un ... -
La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... aún es posible, pues ha habido un mero retraso en el cumplimiento, o si ha habido cumplimiento ... si declaró a este que no efectuaría la entrega en tal plazo, el comprador puede «declarar ..., de que es esencial la entrega antes de una fecha determinada o en una fecha determinada. En tales ... -
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... la Mujer n.º 1 de Pamplona di ctada en fecha 13 de marzo de 2019 en un procedimiento de ... cumplimiento del régimen de visitas o de entrega y recogida de los menores. . 48 No cabrá en ...Cualquier retraso, que nunca será superior a una hora (salvo por ...
-
Supuestos legales de la responsabilidad del porteador
... y pérdidas de la mercancía así como el retraso en la entrega. Como se ha venido desarrollando en ... año desde la entrega de las mercancías o fecha que hubieron debido entregarse. De otro lado, si ...
-
STS 348/2016, 25 de Mayo de 2016
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO. INDEMNIZACIÓN. Se condena a una empresa a pagar una indemnización al dar por resuelto el contrato de compraventa firmado entre las partes por el retraso en el cumplimiento de los plazos de entregas. Se considera que el comprador no puede continuar vinculado por el contrato conforme a la buena fe. Esta cantidad corresponde a los daños derivados de los costes incurridos...
...SENTENCIA. Sentencia Nº: 348/2016. Fecha Sentencia : 25/05/2016. CASACIÓN E INFRACCIÓN ... un contrato de suministro de locomotoras: retraso en el cumplimiento de la obligación de entrega ... -
Jurisprudencia Civil
...Estar al baremo publicado en la fecha del alta definitiva. Responabilidadad ... de cumplimiento de contrato por falta de entrega de la licencia de primera ocupación al haber ... que, aunque se estimara la existencia de retraso en el cumplimiento, dicho retraso no ha de dar ...
-
Análisis jurisprudencial de la compraventa de viviendas en construcción
En este trabajo analizamos la compraventa de viviendas en construcción,su naturaleza jurídica, las garantías exigibles antes de la adquisición dela vivienda así como la jurisprudencia del TS sentada en esta materia con especialreferencia a la STS de 21 de diciembre de 2015 que fija doctrina jurisprudencialseñalando que en las compraventas de viviendas en construcción, los bancosdonde la promotora
... se recogen la ejecución de la obra, la entrega del piso y los pagos fraccionados que debe ...ón del seguro no puede ser inferior a la fecha de la construcción y entrega de la vivienda; si ...ó la resolución al considerar que el retraso fue insuficiente, dado el escaso tiempo ... -
El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... Alto Tribunal, resolviendo un supuesto de retraso en la entrega de una vivienda, advierte que, como ... de valor que tuvieran los inmuebles a fecha de presentación de la demanda. . nes ...
-
Implicaciones jurídicas de los contratos de arrendamiento náutico
...CONTENIDO OBLIGACIONAL: 1. Entrega de la embarcación. 2. La gestión náutica. 3. ... regula únicamente las consecuencias del retraso sobre lo estipulado disponiendo, primero, que, si llegada la fecha de entrega al arrendatario el arrendador se ...
-
El leve retraso en la entrega de la vivienda justifica la resolución del contrato de compraventa y la devolución de las cantidades entregadas a cuenta, siempre y cuando el comprador no haya sido requerido para otorgar la escritura publica de forma previa a instar la resolución
...supuesto de hecho . El presente asunto trae causa del contrato privado de compraventa de vivienda en construcción firmado entre las partes en fecha 22 de septiembre de 2007, y en el que entre otras cláusulas se pactaba la entrega a cuenta de . 106 Javier López y García de la Serrana. ...
-
«Análisis sobre la protección del adquirente de una vivienda en construcción en cuanto a las cantidades anticipadas al promotor a cuenta del precio»
La Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, ha modificado la disposición adicional primera de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación que aborda dos cuestiones fundamentalmente: cómo garantizar la devolución de las cantidades entregadas a cuenta del precio por el adquirente de una vivienda en...
... cumple con parte de su prestación —la entrega de cantidades a cuenta del precio final— sin ... la letra es pagadera a la vista o si tiene fecha de vencimiento porque, si en el momento de .... Si el término es esencial, ¿el retraso o la demora imputable al promotor podría actuar ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
... o subrepticiamente, no en obtener la entrega mediante engaño, siendo indispensable el ..., el acuerdo del Pleno de la Sala Segunda de fecha 27 de febrero de 1998, admitió esta posibilidad, ... en cuanto a la existencia de un mero retraso en la convocatoria de las Juntas Generales ...
-
Concepto y clases de interés
..., de aquéllas cuyo cumplimiento exige la entrega de dinero 2 . El derecho a la percepción de ... y, en caso afirmativo, cuál es la “fecha de su devengo” y “el tipo de interés” que ... responsabilidad indemnizatoria por el retraso sufrido comportaría una nueva lesión ...