suspension temporal total obras

69649 resultados para suspension temporal total obras

48 modelos sobre suspension temporal total obras

23834 sentencias sobre suspension temporal total obras

Valoración vLex
  • STS, 17 de Diciembre de 2008

    Resumen: Contratación administrativa. El sentido del silencio administrativo ante peticiones deducidas por el contratista durante la vigencia del contrato. Solicitud de suspensión temporal total de las obras hasta tanto se aprobara y firmara el proyecto modificado que reputaba necesario. Silencio negativo o desestimatorio. Desestimación del recurso.

    ...ón Temporal de Empresas ...ón de obras. Se ha ... su totalidad de forma ...suspensión temporal total de las obras, con efectos ...

  • STS, 18 de Marzo de 2009

    Recurso de casación contra Auto dictado en ejecución de sentencia, que acuerda la imposibilidad en ese momento de ejecutar la sentencia que condenó al Principado de Asturias al pago de los daños producidos como consecuencia del periodo de suspensión de las obras hasta la fecha de la resolución administrativa de reinicio, con exclusión del periodo de suspensión que se concrete en periodo de...

    ...ÓN TEMPORAL DE EMPRESAS ... de obras; y además ... total y ...

  • STSJ Comunidad de Madrid 10072/2011, 10 de Febrero de 2011

    CONTRATO DE OBRA PUBLICA. Es cierto que en algunas ocasiones esta Sala y Sección ha entendido que no procedía indemnización por la paralización de determinadas obras en las que durante dicha paralización se tramitó un proyecto modificado, pero este entendimiento no derivaba de que el contratista no hubiera reclamado los perjuicios cuando se produce la paralización o se acuerda la suspensión, o...

    ... en las obras de ... la totalidad del proyecto ...ón temporal parcial, por ...

  • STSJ Extremadura , 18 de Junio de 2001

    OBRAS. EJECUCIÓN. SUSPENSIÓN. PLAZO. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. INDEMNIZACIÓN. Se impugna resolución administrativa. Se prevé la indemnización de daños y perjuicios en caso de suspensión temporal de las obras superior a 1/5 de la duración total del contrato. La demanda fue desestimada

    ...ía de Obras Públicas y ... totalmente tenidas en ...ón temporal de las obras ...

Activa tu prueba para consultar el fondo documental completo de vLex

Legislación, Normativa y Diarios Oficiales Ver 27946 disposiciones normativas
Jurisprudencia Ver 23834 sentencias
Libros y Revistas Ver 4624 artículos doctrinales
Contratos y Formularios Ver 48 modelos
Convenios Colectivos Ver 3201 convenios