resolucion contrato compraventa incumplimiento plazo entrega vivienda
15201 resultados para resolucion contrato compraventa incumplimiento plazo entrega vivienda
-
Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 12 de julio de 2016 (469/2016)
... socia a una de esas cooperativas y la entrega de 1.000 euros. En enero de 2008 se había ... derecho a conocer el proyecto y elegir vivienda, lo que hizo la señora, reservándose una ... indicaba que, cuando se formalizase el contrato de inscripción, la cooperativa detallaría los ... ía a entregar la vivienda a la socia en el plazo" de tres meses desde la caliicación deinitiva, as\xC3" ... gestora, en la que solicitó la resolución por incumplimiento, y subsidiariamente la nulidad ... como contrato de adquisición/compraventa de vivienda sobre plano, y la devolución de las ...
-
Tratamiento procesal del proceso de ocupación ilegal de viviendas (Judicial handling of the illegal occupancy of housing)
En los últimos tiempos, y como consecuencia de las difi cultades económicas, se ha generado un problema social, que se ha concretado en la ocupación de viviendas. Ocupación que no responde, de manera homogénea, a la misma naturaleza, pues algunas de estas ocupaciones son realizadas por familias con riesgo de exclusión, mientras que otras, son fomentadas por mafi as con fi nes lucrativos. El...
... en los derechos del propietario de la vivienda o de aquellas personas, que por razón de un ... , con la aportación de: escritura de compraventa, contrato de arrendamiento, usufructo, decreto de ... de su presentación no ha trascurrido el plazo de 1 año desde que se adquiere conocimiento de ... proceso, y, en segundo lugar, por incumplimiento de los prepuestos de admisibilidad específicos ... y específicos, se dictará resolución de admisión de la demanda, y para el supuesto en ... la notificación por edictos (…) La entrega de la notificación se documentará mediante ... -
Breves notas relativas al impacto del nuevo libro sexto del Código Civil de Cataluña en las operaciones inmobiliarias y de compraventa de empresas
... con la descripción contenida en el contrato ... Esto confiere al régimen de manifestaciones ... vicios en el consentimiento y de incumplimiento) por el régimen de indemnidad o de ... Por lo que se refiere al plazo de responsabilidad por la falta de conformidad, ... de consumo, lo fija en dos años desde la entrega del bien, salvo que del contrato resulte otra ... , que el remedio consistente en la resolución del contrato por incumplimiento esencial se ... en los casos de compraventa de vivienda (local u otro elemento) en un edificio en ...
-
Sentencias
... tos interruptivos del plazo de prescripción (art. 1973 CC) tiene naturaleza ... pronunciamientos sobre el incumplimiento de los tér-minos del contrato de utilización ... RESPONSABILIDAD CIVIL ... 6. Compraventa de chalet con vistas al mar. Nulidad por error ... «increíbles desde cualquier punto de la vivienda», así como que tales inmuebles respondían a la ... , que se hará de mutuo acuerdo o por resolución judicial, tras el procedente proceso ... ADC, ... ón de la compraventa se alcanzará con la entrega de la cosa y el pago del precio en los términos ...
-
Finalización arrendaticia y cesión
... causas específicas de extinción del contrato arrendaticio: ... 1. Transcurso del plazo de ... 1.572 CC) ... 3. Resolución del contrato ... Como efecto de la ... la resolución del contrato, el incumplimiento de las obligaciones expresadas en los arts. 1.554 ... del mismo en caso de enajenación de la vivienda a adquirente de buena fe o de extinción del ... 704 LEC se regula la situación de la entrega de bien inmueble como objeto directo de la ... sea titular o posea otra vivienda por compraventa, arrendamiento o cualquier otro título, en la ...
-
El nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad del Real Decreto Ley 19/2022
El Real Decreto Ley 19/2022, de 22 de noviembre y el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022 regulan un nuevo Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad. El Código es de carácter transitorio y tiene por finalidad evitar el impago de los préstamos hipotecarios otorgados antes del 1 de enero de 2023 con garantía hipotecaria sobre vivienda...
... de 2023 con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual del deudor o del hipotecante no deudor, ... hipotecario a base de ampliaciones del plazo de amortización, reducción de las cuotas a ... ía siguiente al de publicación de la resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Secretaría de ... escritura pública de la novación del contrato corriendo los costes de formalización a cargo de ... No es necesaria la entrega con una antelación mínima de 10 días naturales ... aplicable, sobre el presunto incumplimiento por las entidades de crédito del Código de ... 2.º Escrituras de compraventa de la vivienda y de constitución de la garantía ... - Resoluciones destacadas en consumo y empresa
-
STS 218/2015, 22 de Abril de 2015
RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE COMPRAVENTA. SEGURO DE AFIANZAMIENTO. Obligación de la compañía aseguradora de devolver al comprador las cantidades anticipadas, tras haber comunicado a la promotora la resolución del contrato por el retraso en la entrega de la vivienda.
... al fondo, que no había existido incumplimiento de la promotora-tomadora del seguro porque el zo de entrega pactado no tenía carácter esencial y porque ... si no se pretende y obtiene la resolución contractual por incumplimiento del promotor, lo ... esencial con relevancia resolutoria del contrato de compraventa ... SEXTO.- Recibidas las ... (Valencia), alegando incumplimiento del plazo de entrega convenido, dedujo demanda contra la ... S.A." A cuenta del precio de la vivienda comprada en 2005 la demandante entregó la suma ... -
Derecho Civil
... concluido el proceso penal sin condena, el plazo de prescripción de las acciones civiles, cuando ... de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. Condiciones de ... de extinguir anticipadamente el contrato abonando solamente los servicios efectivamente ... por incumplimiento de un contrato de compraventa sobre una vivienda, pues, conforme a sus ... a la cláusula penal prevista para la resolución por incumplimiento del contrato imputable al ... - Consistiendo la prestación debida en la entrega de un bien inmueble y deviniendo la prestación ...
-
Obligación y garantía: la cripto-naturaleza de los remedios contractuales y de su jerarquía en el actual panorama jurídico
El trabajo evidencia que la creación de una ordenación de remedios, frente a una prestación defectuosa, es posible considerando dos variables. Por un lado, la progresiva ampliación del concepto de incumplimiento contractual y de falta de conformidad y, por otro, la naturaleza jurídica de los medios de tutela en favor del acreedor. El artículo se estructura a partir del contrato de compraventa,...
... La adopción de un concepto de incumplimiento 1 objetivo o subjetivo 2 ha sido objeto de un ... @II. La influencia de la compraventa en el panorama general de los contratos ... A ... ha influido sobre la teoría general del contrato. De esta afirmación, son prueba tres aspectos ... , en la omnicomprensiva noción de resolución y en el ejercicio de la reducción del precio, en ... , la venta genera una obligación de entrega del bien vendido que se ejerce a través de la ... de vicios 20 y por otro, por el diferente plazo de caducidad, ya que la acción de reducción del ... vivienda, 80 pasamanos afectados de carcoma; Comunidad de ... -
El desahucio en el juicio verbal y en el procedimiento arbitral. Estudio comparativo
... obligaciones de las partes derivados del contrato de arrendamiento, siempre y cuando se cumplan los ... aplicación de uno u otro sistema de resolución de confiictos ... Antes de entrar a analizar la ... bien inmueble arrendado, en un determinado plazo 1 , son dos "negocios jurídicos coligados, ... los arrendamientos urbanos para uso de vivienda de los de uso distinto de vivienda, y de esta ... dispone de un plazo de un mes desde la entrega de las llaves por el arrendatario. Tras el ... , sin necesidad de justificar el incumplimiento. 9 ... (ii) Depósito en garantía. Se refiere a ... y de los términos esenciales de tal compraventa ... No obstante lo anterior, y para el caso de ...
-
Sentencias
... Prescripción extintiva: interrupción del plazo de prescripción de la acción civil por ... segundo menor apuntó al primero en la vivienda del referido abuelo. Los demandados opusieron la ... derechos fundamentales.– Cuando la resolución del recurso de casación afecta a derechos ... 8. Incumplimiento del deber de información precontractual y error ... ón mental equivocada sobre el objeto del contrato. Por el contrario, no vicia el consentimiento el ... la resolución del contrato de compraventa de las participaciones preferentes, por ... de fincas para edificar, pactando que la entrega de las mismas se haría completamente ...
-
Donación disimulada en escritura pública
Desde el año 2007, la jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende unánimemente que la escritura pública exigida por el artículo 633 del Código Civil para la donación de inmueble ha de ser ella misma de donación. En consecuencia, decreta invariablemente la nulidad de los negocios de donación encubiertos en escritura pública de venta. En general, dicha doctrina parece acertada, pues es la más...
... encubierta en escritura pública de compraventa y determinó, con clara pretensión de ... estimada, instaba la rescisión de dicho contrato por fraude de acreedores, con la consiguiente ... un padre ya fallecido había vendido una vivienda a los dos hijos que le asistían, por precio ... Tanto más cuanto media la obligación de entrega de una cosa -el local- a cambio de la obligación ... de ciertos criterios consolidados de resolución ... Desde luego, no es posible negar que el ... ó acogerse fue una revocación por incumplimiento de cargas, una resolución por cumplimiento de la ... pueden tener un demasiado breve plazo de prescripción o caducidad -cuatro años de ... -
Resolución de cesión por permuta. Cancelación de cargas posteriores a la condición resolutoria
Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Barakaldo, por la que se suspende la inscripción de una escritura de resolución unilateral de cesión de finca por permuta
... la transmitente cedió por permuta una vivienda. El precio sería satisfecho mediante la entrega ... Para el caso de incumplimiento se pactó la condición resolutoria siguiente: La falta de entrega en la forma y plazo señalados en la cláusula sexta y octava, ... ón de pleno derecho del presente contrato, sin más trámite que el oportuno requerimiento ... unilateral (más dinámica) o una compraventa ... -
ATS, 27 de Mayo de 2014
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. RESOLUCIÓN. PLAZO DE ENTREGA. INCUMPLIMIENTO. Al tiempo de ejercitarse la resolución del contrato suscrito entre las partes por la actora mediante demanda, hacía mucho tiempo que la vivienda estaría en perfectas condiciones de ser entregada a la parte compradora, al menos, desde febrero de 2006, y que la contraparte no tendría el más mínimo interés en consumar el negocio...
... Sala, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de los litigantes ... 3.- ... sentido de que la mención obligatoria del plazo de entrega en el contrato de compraventa de ... el plazo de terminación y entrega de la vivienda adquirida determinado en la estipulación cuarto ... ser estimada como consecuencia del incumplimiento por parte de la vendedora de su obligación ... -
«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... ón del recurso advirtiendo que la resolución recurrida no infringía la doctrina ... hipotecario que lo destina a adquirir su vivienda habitual y (b) un segundo préstamos hipotecario ... complejo [en la hipótesis del contrato (c)] se ha adherido firmando el clausulado ... Tampoco con la entrega de la oferta vinculante y el cumplimiento de los ... parece que vaya a suceder a corto o medio plazo, la definición que los artículos 2, 3 y 4 del ... , relativa a una normativa común de compraventa europea (a partir de ahora, CESL) al que es ... de resolución del contrato por incumplimiento del comprador. Ausencia de incardinación en las ... -
ATS, 6 de Mayo de 2014
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE ENTREGA. RESOLUCIÓN. Procede admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de OBRASYCO, S.A., al concurrir los presupuestos y requisitos legalmente exigidos, no advirtiéndose causa legal de inadmisión. De conformidad y a los fines dispuestos en el art. 485 LEC 2000, entréguese copia del escrito de interposición del...
... días, apareciendo notificada dicha resolución a los Procuradores de las partes ... 3.- La ... formalice su oposición por escrito en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de ... -
STS 620/2013, 9 de Octubre de 2013
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN. La valoración de dicha obligación como esencial a los efectos de que prospere la resolución interesada por la parte compradora, por previo incumplimiento de la vendedora de su deber de entrega efectiva, va a depender de las concretas circunstancias del caso, incumbiendo a la parte vendedora la carga de probar que se concedió o, en su defecto,
... «se declare el incumplimiento de la demandadaLa Reserva de Marbella, S.A.,, en ... por los contratos privados de compraventa de 28 de abril de 2003 y, en su virtud, se ... las cantidades entregadas a cuenta de la vivienda ... b) La cantidad de veintitrés mil ... , en síntesis, que el retraso en la entrega de la obra (el plazo máximo acababa el 31 de ... ón), además de breve, no amparaba la resolución instada al no ser imputable a la constructora ... verdaderamente la finalidad del contrato y las legítimas expectativas de la parte ... -
Los plazos de garantía previstos en la LOE
... , porque el precepto no establecía un plazo de prescrip-ción especíico y se le consideraba ... 3, y F. J. SÁNCHEZ CALERO, El contrato de obra. Su cumplimiento , Madrid, Montecorvo, ... del defecto, por lo que ven una resolución equitativa del conlicto entre los agentes de la ... con el derecho constitucional a una vivienda digna 20 ... Particularmente, se ha ... acciones derivadas del contrato de compraventa, o porque son normalmente apreciables desde la ... el constructor, una vez concluida, la entrega al promo-tor y es aceptada por este. No obstante, ... 17.1 .b) LOE exige el incumplimiento de los requisitos básicos de habitabilidad sin ...
-
El retraso en la entrega de un inmueble como daño indemnizable por incumplimiento defectuoso del contrato
Este artículo analiza el retraso en la entrega de un inmueble como posible daño indemnizable en el marco de la responsabilidad contractual. En particular, se estudia si la privación temporal de un inmueble que sufre el acreedor afectado por el incumplimiento comporta un daño indemnizable en el caso de que hubiera celebrado el contrato para destinarlo a su uso privado como vivienda. Dos recientes...
... que la parte actora iba a utilizar como vivienda propia. En ambos casos se produce un retraso en ... una promotora de viviendas por incumplir el plazo pactado para su entrega en los contratos de ... entrega de un inmueble como causa de resolución contractual, el lucro cesante derivado de la ... de una finca en un contrato de compraventa. La discusión se debía a que en el contrato se ... -
STS 214/2014, 15 de Abril de 2014
COMPRAVENTA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Se discute la abusividad de una cláusula que faculta al vendedor a resolver el contrato y retener las cantidades pagas por el comprador si éste no comparece al otorgamiento de la escritura. Las pérdidas que sufrió la promotora, así como los gastos de comunidad y el préstamo hipotecario de la vivienda hasta que se vendió a un tercero...
... contrato de compraventa resuelto, y en consecuencia, ... , en cuanto establece en caso de incumplimiento por el comprador la pérdida, a favor del ... SÉPTIMO.- La resolución del recurso de apelación correspondió a la ... , para que formalice su oposición en el plazo de veinte días, durante los cuales estarán de ... 2006 un contrato de compraventa de una vivienda con la entidad "HACIENDA VERDE, S.L.", ... pagaron como cantidades anticipadas a la entrega de la vivienda, por estar establecido en el ... -
Tendencias presentes y futuras de ciudades y comunidades sostenibles y viviendas colaborativas a través de plataformas digitales
El desarrollo sostenible del sector inmobiliario busca el bienestar de sus habitantes. Los objetivos de Naciones Unidas persiguen una toma de consciencia con relación a la habitabilidad, justicia social y medio ambiente. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la edificación sostenible debe cumplir con los objetivos exigidos de mejora de las condiciones materiales, colaborar con la...
... colaborativas sobre el derecho a la vivienda, las dificultades de denominación y de ... inmobiliaria, con una visión a largo plazo de la construcción, mantenimiento y uso de la ... No se estipula una duración máxima del contrato (únicamente que si se dilata durante meses el ... —error, dolo—, el incumplimiento contractual —cosa distinta a la ofertada, falta ... de habitabilidad— y la posible resolución del contrato y sus consecuencias ... B) ... hacerse al final de cada estancia con la entrega previa de la factura por parte del propietario de ... , será exigible para los contratos de compraventa ... -
Procesal Civil
... deuda y alquiler social, para prorrogar el plazo de suspensión de lanzamientos en procesos de ... de cotización empresarial (si el contrato se hubiera concertado a tiempo parcial, se ... debe cumplir el titular transmisor de la vivienda afectada: ... - Comunicar a la Agencia de la ... Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de dicha obligación debe conllevar la no ... meses desde la notificación de la resolución por la que se acuerde la realización de las ... de las cantidades anticipadas para la compraventa de una vivienda cuando estas no son ingresadas en ... La Sala reitera que el retraso en la entrega de una vivienda en construcción justifica la ...
-
STS 401/2013, 10 de Junio de 2013
COMPRAVENTA DE INMUEBLES. RESOLUCIÓN. Cabe atribuir eficacia o valor resolutorio a todo incumplimiento del vendedor que prive sustancialmente al comprador del derecho a disfrutar la cosa, por cuanto que su entrega en tiempo, lugar y forma y en condiciones para ser usada con arreglo a su naturaleza constituye la obligación esencial y más característica del vendedor, y que, incumbiendo a la...
... º 21/2011 que ante la misma pende de resolución, interpuesto por la entidad Marbella Vista Golf ... y declaro resueltos los contratos de compraventa suscritos entre las partes y debo condenar y ... , dirigida a la resolución del expresado contrato por falta de entrega de la vivienda que e su objeto dentro del plazo estipulado en el contrato y por falta de entrega ... de la parte perjudicada por el incumplimiento del deber a la otra asignado. Siendo requisitos ... -
Aproximación al concepto de contrato bancario electrónico y su regulación
... en una cesión, un arrendamiento, una compraventa, etc.), o a su objeto, que podría ser de lo más ... interno, aprobada en virtud de la Resolución 51/162 de la Asamblea General de las Naciones ... electrónicos , los servicios de entrega electrónica certiicada y los servicios de ... ón de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y coniden-cialidad y ... o perjuicio como consecuencia del incumplimiento del régimen que el RGPD establece, se le ...