clausula penal por incumplimiento
214766 resultados para clausula penal por incumplimiento
-
Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2012 (500/2012)
La Sentencia aborda varias cuestiones sobre la claúsula penal indemnizatoria. Principalmente la imposibilidad conforme a lo dispuesto en el CC de moderar una pena ante el incumplimiento total y la imposibilidad de moderar las penas moratorias. La pena a pagar por el incumplimiento del contrato en este caso concreto son los intereses sobre los plazos vencidos y no pagados de un arrendamiento...
... pagos indemnizatorios acordados en la cláusula 9ª del contrato de arrendamiento i nanciero para ... los supuestos en los que la cláusula penal se rei ere al incumplimiento total , pero de la ... -
STS 291/2015, 3 de Junio de 2015
CESIÓN DE DERECHOS. Una vez que hemos apreciado que los impagos parciales y reiterados de las mensualidades en que se había fraccionado la satisfacción del canon convenido para cada temporada por la cesión de derechos audiovisuales, justifican la resolución, debemos entender que también constituyen el presupuesto del nacimiento de la cláusula penal, sin que esté justificada su moderación. El...
... como causa de resolución el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones deMediapro, ... el presupuesto del nacimiento de la cláusula penal, sin que esté justificado su moderación. ... -
Cláusulas abusivas en la compraventa inmobiliaria
Para comprar una vivienda es fundamental contar con un buen asesoramiento que nos permita estar bien informados y conocer nuestros derechos evitando posibles abusos por parte del vendedor. Las cláusulas del contrato de compraventa deben estar redactadas con claridad y transparencia, de manera que permitan al comprador conocer la existencia y contenido del contrato y, han de responder a los...
... de la contratación 1 , sino a toda cláusula contenida en un contrato entre un empresario y un ... de la Audiencias demuestra que el incumplimiento de este deber no tiene una consecuencia de ... abusiva la cláusula contractual penal incorporada a un contrato de compraventa que ... -
STS 171/2014, 20 de Febrero de 2014
ESTAFA. APROPIACIÓN INDEBIDA. PACTO DE RESERVA DE DOMINIO. OCULTACIÓN DE CARGAS. El recurrente, condenado por estafa, alega que no ocultó el pacto de reserva de dominio que recaía sobre los vehículos vendidos a unos concesionarios extranjeros. Un pacto de reserva de dominio no constituye un título suficiente para subsumir el incumplimiento de la cláusula en el tipo penal de la apropiación...
... del artículo 251.2 º y 74 del Código Penal , sin circunstancias modificativas de la ..., presupuesto necesario para que una cláusula como la invocada pudiera operar en sentido ...ítulo suficiente para subsumir el incumplimiento de la cláusula -al vender el vehículo a un ... -
STS 245/2016, 13 de Abril de 2016
CESIÓN DE SOLAR A CAMBIO DE OBRA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR DAÑOS Y PERJUICIOS. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas. De ahí que la indemnización por...
... en el contrato no se establece ninguna cláusula penal o indemnizatoria; b) Porque la petición de ...De ahí que la indemnización por incumplimiento o cumplimiento defectuoso no precisa del previo ... -
STS 417/2015, 29 de Junio de 2015
CONTRATO DE OBRA. MODERACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL. La moderación se ha basado en los presupuestos básicos del incumplimiento: el volumen de las obras se aumentó, cambiaron los precios, hubo exceso de obra que no se demostró inútil, haciendo preciso un tiempo mayor que el estipulado, por ello, todo lo cual hace variar esencialmente los supuestos básicos de la cláusula penal, cuya aplicación así ya
...ños y perjuicios derivados de su incumplimiento por falta de entrega de la obra en el plazo ...ón por cambio de los presupuestos de la cláusula penal y en el segundo aplicó el aumento de obra ... -
Comentario de la sentencia del tribunal supremo de 13 de septiembre de 2016 (530/2016)
...Asunto: La sentencia aborda una cláusula penal moratoria afectante a la vendedora de un ... este tipo de cláusulas cuando el incumplimiento no es parcial o defectuoso, entiende en cambio ...
-
STS 196/2016, 30 de Marzo de 2016
COMPRAVENTA DE ACCIONES. PROMESA BILATERAL. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE COMPRA. Examinada la correcta interpretación de los contratos acerca de la determinación del precio de compra de las acciones y, a su vez, acreditado el incumplimiento de los demandados respecto de su compromiso de compra, pese a los distintos requerimientos efectuados por la demandante, la aplicación de la cláusula penal...
...Además reclamó el pago de la cláusula penal consistente en el 20% del valor nominal de ... alegando, además de la falta de incumplimiento por su parte, que el precio reclamado es ... -
STS 708/2014, 4 de Diciembre de 2014
CLÁUSULA PENAL. GASTOS DE URBANIZACIÓN. Las cantidades que haya satisfecho la parte vendedora en concepto de cuotas y gastos de urbanización no forman parte del precio, de modo que no se pueden reclamar a la parte compradora en concepto de cláusula penal.
... Inversiones, S.A., en concepto de cláusula penal .c ) Se condene a devolver a mi mandante la ..."SEXTA.- INCUMPLIMIENTO El incumplimiento por cualquiera de las partes de ... -
El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de la libertad
...ón como forma autónoma de sustitutivo penal para su replanteamiento como una modalidad de ... que para esta modalidad se mantiene la cláusula de que se apreciará sin sujeción a requisito ... sustitutiva cuando se trate del incumplimiento de una pena de multa que, por diversas razones, ...
-
STS 76/2016, 18 de Febrero de 2016
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. Fruto de esa negociación, las partes decidieron fijar un plazo de preaviso de tres años. Plazo que no puede ser tachado de inmoral con base en meras referencias genéricas propias de la caracterización del contrato de arrendamiento de servicios, bien con relación al posible ejercicio de la facultad de...
... a la indemnización establecida por la cláusula penal prevista en el contrato de arrendamiento de ... arrendamiento de servicios por el incumplimiento del arrendador del plazo de preaviso previsto ... -
La doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre pactos de no competencia contractual
... más frecuentes que suscita esta cláusula. . The present paper addresses the case-law ...Consecuencias del incumplimiento 3.1.Incumplimiento por parte del trabajador ... también ocurre aquí, existe una cláusula penal"” (FJ. 2) 39 . . Es habitual que la compensaci\xC3"...
-
El lucro cesante en la jurisprudencia civil
..., a salvo que del propio incumplimiento se derive una clara frustración en la economía ...ática por más que se haya pactado en cláusula penal una cierta cantidad para el caso de que se ...
-
STS 57/2013, 19 de Febrero de 2013
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL. NOVACIÓN. MEDIDAS CAUTELARES REALES. Es doctrina constante de esta Sala que la interpretación de los contratos constituye función de los tribunales de instancia, por lo que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su...
... con la demandada, sin que exista incumplimiento o retraso alguno imputable a mi mandante en la ... su costa, en la forma establecida en la cláusula DÉCIMA. En el supuesto de que los defectos que ..., relativos a las obligaciones con cláusula penal, en relación con el último párrafo del art. ... -
Sentencias
... sea informada sobre sucesos de relevancia penal, con independencia de la condición del sujeto ... la de resolución del contrato por incumplimiento, formulada con carácter subsidiaria, basándose ...Es cierto que la cláusula 7.ª, establecía una condición suspensiva al ...
-
Comentario de las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de abril y 21 de abril de 2014 (2388/2014 y 2389/2014)
Las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo tienen por objeto analizar el posible carácter abusivo de las cláusulas que permiten al vendedor predisponente retener todas las cantidades entregadas a cuenta del precio por el comprador ante la resolución por incumplimiento de la obligación del pago del precio pendiente. Ambas resuelven su validez, atendiendo, principalmente, a que la...
... a la calificación como abusiva de la cláusula, predispuesta e impuesta unilateralmente por el ... vivienda, por la que, en caso de incumplimiento de la obligación del comprador de comparecer al ... Provincial de Murcia que la cláusula penal controvertida no era abusiva, ya que no generaba ... -
La oferta de contrato: vinculación y responsabilidad
La oferta vinculante de contrato es una institución jurídica que, con algunas notables excepciones, apenas ha sido objeto de estudio por los autores. Cuando lo ha sido, los esfuerzos se han concentrado fundamentalmente en estudiar su funcionamiento junto con la aceptación, como declaraciones de voluntad que pueden formar el contrato, si concurren. También se ha estudiado la sustantividad de la...
... aceptar y demandar al oferente por incumplimiento del contrato, si el este termina incumpliendo su ... fórmulas como, por ejemplo, la cláusula « freibleibend » (sin compromiso) 135 . El ... es contractual y la vincula a la cláusula penal que incluía el contrato proyectado con la ... -
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
. Código Penal . - Parte Especial - Artículos 234 a 403 . ... del otro y de su propio incumplimiento (STS núm. 684/2004, de 25 de mayo). Para llegar ... aquella situación, finalizando con una cláusula de cierre en el último apartado, que se refiere ...
-
Consecuencias jurídicas del desistimiento anticipado por parte del arrendatario de un contrato de arrendamiento de inmueble urbano
En este trabajo se analizan las consecuencias jurídicas que se derivan del desistimiento anticipado por el arrendatario de un contrato de arrendamiento urbano, bajo las Leyes de Arrendamientos Urbanos de 1994 y 1964, y para los dos tipos de inmuebles con regulación diferenciada en dichas leyes: las viviendas y los que tienen un uso distinto del de vivienda. Se diferencian también los casos,...
...- en los que se ha pactado una cláusula penal para el desistimiento, son de aplicación ..., si lo hace nos hallaremos ante un incumplimiento contractual que, en virtud de los artículos 27 ... -
La sucesión mortis causa en la empresa familiar
El fenómeno sucesorio presenta gran importancia cuando el objeto de la herencia es una empresa familiar. Téngase en cuenta la segura existencia de relaciones jurídicas pendientes, así como la conveniencia de que el régimen sucesorio interfiera lo menos posible en el funcionamiento de la empresa. En este trabajo se analizan: La situación existente en comunidad hereditaria, estando la herencia...
... de 12 de diciembre de 1956, aceptó una cláusula en la que se ordenaba la indivisión «mientras ... a los administradores cuyo incumplimiento puede ser fuente de responsabilidad civil ante la ..., lo frecuente es establecer una cláusula penal para el caso de incumplimiento del convenio de ... -
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... preconcursal, pues, ante el incumplimiento, anulación o imposibilidad de alcanzar un ...Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender ... cuestión del carácter abusivo de una cláusula contractual, y siempre que el Notario considere ...
-
Sentencias
... se incluyó un párrafo, al final de la cláusula tercera, del siguiente tenor: «No obstante lo ... (I. D.–L.) . 8. Cláusula penal. Moderación de la pena: no puede aplicarse la ... del artículo 1154 CC si el incumplimiento producido es aquel que precisamente se había ...
-
«Opacidades» y «transparencias» en el control (de transparencia e ineficacia) en la contratación seriada entre empresarios/as (pymes y autónomos/as)
El contexto actual de crisis económico-financiera, juridical,política y social, ha impulsado cambios en la configuración juridicial, europeay nacional, del control de transparencia. Ante la falta de un pronunciamientoclaro y expreso por parte del legislador, que zanje las dudas doctrinales y judicialesque hoy se ciernen en torno a si procede o no la extensión del control detransparencia de la...
... de una acción de nulidad de una cláusula suelo, después de salir vencedora en primera ... de resolución del contrato por incumplimiento del comprador. Ausencia de incardinación en las ...Cláusula penal establecida para el incumplimiento por el ... -
Cláusulas abusivas en la compraventa profesional de viviendas
... para negar el carácter abusivo de una cláusula es que la misma no ha sido impuesta al consumidor ... considerada como su supuesto de incumplimiento contractual. d.- El vendedor debe entregar la ... contrato por impago de precio con cláusula penal de retención de parte o del total del precio ya ...
-
Guía de criterios de actuación judicial en materia de custodia compartida
... a los organismos competentes el incumplimiento de órdenes judiciales o de faltas graves del ... progenitores esté incurso en un proceso penal por alguno de los delitos mencionados en la ..., limitándose a establecer una clausula genérica. También algunos juzgados exigen que, ...