aclaracion sentencia penal
118396 resultados para aclaracion sentencia penal
-
STS, 17 de Julio de 2013
SEGURIDAD SOCIAL. RECARG DE PRESTACIONES. PRESCRIPCIÓN Alcanzado el plazo máximo de 135 días hábiles del art. 14.1 de la OM, desde el acuerdo de iniciación del procedimiento o desde la recepción de la solicitud de iniciación del interesado, se entenderá resuelto el expediente en sentido negativo y se reiniciará el cómputo del plazo de prescripción del derecho.
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a diecisiete de ... ón ni por el auto de archivo en la causa penal, ni por las solicitudes de información entre las ... -
El error de comprensión en los delitos culturales. Una visión distinta del error de prohibición
El aumento de la diversidad cultural en el seno de las sociedades actuales plantea importantes retos para el Derecho penal. Entre las cuestiones más complejas vinculadas a la multiculturalidad destaca la aparición de los denominados delitos culturales, identificados como aquellos cuyo autor actúa condicionado por los valores propios de su cultura de pertenencia. Ante estos casos el Derecho penal...
... plantea importantes retos para el Derecho penal. Entre las cuestiones más complejas vinculadas a ... recurso de amparo presentado contra la Sentencia de Tribunal Supremo 950/1997, de 27 de junio de ... -
La protección de datos y las diligencias de investigación
... fundamental en el ámbito del proceso penal ... La vigente LECR fue promulgada por RD de 14 ... En el FD 6º de la citada sentencia, el Alto Tribunal entiende que no puede ... si el Juez requiere una ampliación o aclaración, y que, de ser incumplido, se considerará como ...
-
STS 487/2012, 13 de Junio de 2012
FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL. APROPIACIÓN INDEBIDA. ESTAFA. En el presente caso basta con leer el auto de aclaración y efectuar las correspondientes comprobaciones sobre las penas a imponer a los delitos por los que ha sido condenado el recurrente para verificar que en el auto no se contienen nuevas valoraciones jurídicas , sino que simplemente se trató de subsanar un olvido en cuanto a la...
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a trece de Junio de ... aclarado y completado en el auto de aclaración de 26 de abril de 2011 ... Los hechos, en ... -3º LECriminal , sostiene que en otra causa penal seguida en otro Juzgado por hechos que se dice ... -
STS 126/2019, 12 de Marzo de 2019
DELITO DE ESTAFA. CONTRATACIÓN FRAUDULENTA. Se excluye la responsabilidad civil subsidiaria a la aseguradora porque los fraudes se realizaron por una persona que se atribuyó falsamente la condición de agente y porque no se ha declarado probado que la aseguradora tuviera conocimiento de la actuación del falso agente. Doctrina sobre el artículo 120.4 del Código Penal. Se desestima el recurso de...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 126/2019 ... Notificada la sentencia y el auto de aclaración a las partes, las representaciones procesales de ... -
La responsabilidad civil por vulneración del consentimiento informado
... que si nos movemos en el campo del Derecho penal o administrativo 535 la misma puede ... 535 ... : «a) Las pretensiones declaradas por sentencia, en un laudo arbitral, en una transacción ...
-
STS 198/2015, 17 de Abril de 2015
DERECHO EXTRANJERO. PRUEBA. Los jueces españoles no tienen la obligación de conocer el derecho extranjero. Por ello, se exige que éste sea probado, y recibe un tratamiento similar a los hechos, siendo susceptible de alegaciones y prueba.
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a diecisiete de Abril ... del actor, paralizadas por prejudicialidad penal ... CUARTO.- Levantada la suspensión se ... de las partes apeladas solicitaron aclaración, corrección y/o complemento de dicha sentencia, ... -
STS, 10 de Marzo de 2004
ACLARACIÓN DE SENTENCIA. Sólo podrán ser objeto de aclaración los errores materiales o los conceptos oscuros que se aprecien en la sentencia pero unos y otros tienen que tener un carácter muy puntual que no incidan en el fondo de las cuestiones resueltasen la sentencia. En el caso concreto y examinando el contenido del escrito en que se solicita la aclaración, existe esa posibilidad ya que se...
... e Abelardo ... se ha solicitado aclaración de la Sentencia en el sentido de que, en los ... -
STS 742/2018, 7 de Febrero de 2019
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. AUSENCIA DE CONDENA PREVIA DE PERSONA FÍSICA. La cuestión de la exigencia de previa condena de una persona física, como presupuesto de la de una persona jurídica, no se acomoda al precepto que la recurrente invoca. La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber...
... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 742/2018 ... Fecha ... diciembre de 2017, se dictó auto de aclaración con la siguiente parte dispositiva ... LA SALA ... -
STS 743/2013, 26 de Noviembre de 2013
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLAUSULA PENAL. Al haberse probado que hubo un retraso, que se razona y se cuantifica, pese a las dificultades en hacerlo y que en este retraso incurrió la sociedad ahora recurrente, corresponde la aplicación de la cláusula penal.
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a veintiséis de ... " refiriéndose expresamente a la cláusula penal ... SEGUNDO .- 1.- El recurso por infracción ... valiendo para el cómputo el auto de aclaración que no tenía más sentido que el de dilatar el ... -
Resoluciones recurribles y no recurribles
... dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en ... de casación que se interpuso contra sentencia de una Sala de lo Civil y Penal de un Tribunal ... Sin tal aclaración, tanto se excluyen las recaídas en casación, ...
-
STS 654/2016, 15 de Julio de 2016
DELITO DE ROBO CON VIOLENCIA. LESIONES. DETENCIÓN ILEGAL. La constatación de un enfrentamiento entre las partes no puede excluir por sí misma la consideración de la declaración como prueba de cargo, sino que se constituye como un elemento que potencia el rigor con el que habrá de evaluarse su verosimilitud desde otros parámetros; más aún cuando el motivo espurio que hace nacer las precauciones en
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a quince de Julio de ... del artículo 242.1 y 3 del Código Penal , y a Roberto , a Mauricio y a Gerardo , como ... caso debe permitirse al declarante la aclaración de lo ya manifestado, aunque decida no hacer uso ... -
La Buena Administración en la Disciplina Urbanística
... forma absolutamente clara el TS en una sentencia de 6-5-1998 para determinar la naturaleza y ... 19-10-2007, con una magníica aclaración de muchos problemas que puede plantear la ... CE y se encuentra garantizada en el Código Penal ... En el ámbito doctrinal, GÓMEZ-FERRER ...
-
STS 646/2019, 20 de Diciembre de 2019
ABUSOS SEXUALES A MENORES. CONSENTIMIENTO VICIADO. Se confirma la la condena a 15 años y seis meses de prisión impuesta al exseleccionador nacional de atletismo M.A.M.S. como autor de dos delitos de abusos sexuales continuados a dos jóvenes a los que entrenaba cuando eran menores de edad. Los actos realizados por el recurrente sobre sus víctimas fueron sin violencia o intimidación, pero...
... TRIBUNAL SUPREMO ... Sala de lo Penal ... Sentencia núm. 646/2019 ... Audiencia de instancia dictó Auto de Aclaración de sentencia, de fecha 11 de marzo de 2019, con ... -
STS 636/2015, 27 de Octubre de 2015
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DECLARACIÓN. AGRESIÓN SEXUAL. En el marco de un delito de agresión sexual, se establece el significado de incriminación, con especial atención a la declaración de la víctima y a las variaciones sufridas del relato a lo largo de las declaraciones durante el proceso penal. No se admite el recurso de casación.
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a veintisiete de ... 183. 1 y 3 del Código Penal , no concurriendo circunstancias modificativas, a ... , utilizando para ello el recurso de aclaración y dándole el trámite previsto en dicho ... -
Varias cuestiones procesales de interés
@I. Motivación de la sentencia, incongruencia ... Los requisitos de la ... la previsión legal del recurso de aclaración, esto es, con la articulación de un cauce ... a motor establece "Cuando en un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el seguro de ...
-
El principio de inmediación en el proceso penal: una crítica epistemológica
El presente trabajo intenta realizar un análisis epistemológico de principio de inmediación en el proceso penal. Una vez expuestas de forma crítica los ejes epistemológicos y normativos de nuestro proceso penal se analiza críticamente la función que se atribuye al principio de inmediación enfatizando los equívocos que suscita. En primer lugar, poniendo de relieve algo trivial: no existe el...
... o sentenciador que debía conocer del juicio oral y dictar sentencia ... Tal distinción atendía a la incompatibilidad de funciones entre ... perito o de los peritos no podrán ir más allá de la mera aclaración de conceptos desconocidos para un profano en la materia de que se trate ... -
Doctrina general del incidente de nulidad de actuaciones
... queda sanada con la firmeza de la sentencia. Pero sí es patente que no todas las nulidades ... con una simple solicitud de aclaración o ... complemento de Sentencia. Frente a esto ... Los procesos de amparo civil, penal administrativo, laboral constitucional y europeo ...
-
La imparcialidad como garantía del proceso judicial. Especial consideración al tratamiento de la imparcialidad por la LEC en los peritos
Estudio de la imparcialidad como garantía del proceso judicial, prestando especial atención a la importancia de su preservación en la fi gura de los peritos por el relevante papel que cumplen durante el desarrollo del proceso judicial. Con este fi n, se examinan la tacha y la recusación como mecanismos previstos en la LEC para que las partes procesales pueden cuestionar la imparcialidad de los...
... al tribunal antes de que dicte sentencia. Y si esto no fuese posible, al tribunal ... de comprender muy bien, a falta de aclaración legal, si esa norma habrá de asimilarse a una ... contable en las jurisdicciones civil, penal, contencioso-administrativa y laboral , 6ª ed., ... -
STS 376/2016, 3 de Junio de 2016
ARRENDAMIENTO DE OBRA. ACCIÓN DE REPETICIÓN DE PROMOTORA CONTRA CONTRATISTA. Esta dinámica contractual es expresiva tratándose de dos operadores que habitualmente afrontan obras de gran calado, por lo que no cabe alegar desconocimiento ni inexperiencia por parte de la recurrente, la cual debió solicitar en su momento la pretendida ampliación de plazo, la cual en este momento no puede...
SENTENCIA ... En la Villa de Madrid, a 3 de junio de 2016 ... 15 de julio de 2013 y el auto de aclaración de 25 de noviembre de 2013, dictada en recurso de ... de la pena convencional o cláusula penal, norma establecida en el art. 1152.II del Código ... -
La declaración de la víctima en el proceso penal de menores
... para desvirtuar la presunción de inocencia y fundamentar una sentencia de condena, en particular, en los delitos en que se aprovecha un ámbito ...
-
El reconocimiento jurídico de las relaciones de pareja homoparentales
... 104 Sentencia del Tribunal Constitucional 222/1992, de 11 de ... jurídicas (el Código civil, el Código penal, el Estatuto de los Trabajadores, le Ley General ...
-
Las víctimas menores de delitos de pornografía infantil y de delitos de child grooming y su protección en el proceso penal. Las TICs y las diligencias de investigación tecnológica
En el presente trabajo, se analiza aspectos concretos del proceso penal que repercuten directa o indirectamente en la protección de la víctima como es determinar quién sea víctima de estos delitos, las medidas concretas de protección y las diligencias de investigación tecnológica óptimas en la averiguación de los delitos de pornografía infantil (art. 189 CP) y de los de child grooming (art. 183ter
... 33 En este sentido y con respecto al menor investigado, la SJM (Sentencia de Juzgado de Menores) Lleida núm. 36/2013, de 20 de febrero, ... , no hubiera estado de más que el legislador hiciera la aclaración oportuna en relación con las personas jurídicas víctimas de un delito ... -
Derecho penal en sentido objetivo. Norma penal: fuentes y aplicación
... Corte Constitucional del Ecuador. Caso n.º 0731-10-EP. Sentencia n.º 113-14S-EP-CC ... MANUAL DE DERECHO PENAL PARTEGENERAL ... aquellos preceptos que sólo tienen sentido como complemento o aclaración del supuesto de hecho o de la consecuencia jurídica de una norma penal ...
-
STS 100/2019, 15 de Febrero de 2019
ARRENDADOR Y ARRENDATARIO. CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN. CLÁUSULA PENAL. DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACIÓN. Resolución del contrato por subrogación contractual en el marco de un concurso de acreedores. En primera y segunda instancia se condena a la parte demandante, la empresa subrogada, al pago de las mensualidades adeudadas. Se interpone Recurso extraordinario por infracción procesal y se desestima. Lo...
... Sala de lo Civil ... Sentencia núm. 100/2019 ... Fecha de sentencia: ... 3. Instada la aclaración de la anterior resolución, se dictó auto de ...