clausula penal moratoria
-
Arrendamientos urbanos, epidemia del COVID 19 y estado de alarma (III)
El Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 ha sufrido diversas modificaciones desde su entrada en vigor. Recientemente, el Real Decreto Ley 21/2021, de 26 de octubre, ha prorrogado las medidas en materia de vivienda reguladas en aquel (suspensión de procesos de desahucio y...
... de arrendamiento y solicitud de moratoria al arrendador gran tenedor) hasta el 28 de ... reclamadas solicita que se aplique la cláusula rebus sic stantibus. El demandado no pide en ... desahucio traiga causa de un procedimiento penal y no para los desahucios administrativos que ... -
Preguntas test, razonamiento jurídico, fundamento legal y palabras clave
... la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta, cuando el ... ) Depende si el interés pactado es por cláusula penal o interés remuneratorio ... d) Depende ...
-
Sostenibilidad turística y el alojamiento colaborativo. Medidas utilizadas por las normas autonómicas reguladoras de la vivienda de uso turístico. Estudio comparado
... los Estatutos a modificar y de la nueva cláusula a incluir; 2. Convocatoria de Junta de ... /2018 de 13 septiembre, Sala de lo Civil y Penal y Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona ... La moratoria está motivada por el incremento de petición de ...
-
STS, 10 de Mayo de 2001
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. DEMORA EN EJECUCIÓN DE VIVIENDA. FACULTAD MODERADORA. INAPLICABILIDAD. Se reclama contra la sentencia parcialmente estimatoria de recurso de apelación contra sentencia estimatoria de demanda y reconvención sobre penalización por retraso en ejecución de vivienda. A dicha cláusula moratoria, que no está estipulada para el supuesto de incumplimiento de la obligación,...
... de la pena convencional estipulada como cláusula penal en un pacto que modificó el original ... moratoria, la cual está estipulada exclusivamente para el ... -
Las medidas de moratoria y reducción de renta aprobadas a resultas del COVID-19
El Gobierno de España ha aprobado una gran cantidad de medidas para paliar los efectos adversos de la pandemia sobre los colectivos más vulnerables. Cosa distinta es la eficacia o el acierto de tales medidas. En materia de arrendamientos, y con el objetivo de facilitar el pago de la renta, el RD-L 11/2020 introdujo medidas para arrendatarios de vivienda habitual considerados vulnerables. Poco...
... que procede prever una regulación específica en línea con la cláusula rebus sic stantibus , mención de la que ha prescindido el preámbulo del ... -
Resumen de normas reguladoras de medidas de urgencia ante el covid-19 afectantes al derecho del trabajo y la seguridad social (actualización: 31 de mayo)
... RDL 18/2020) y DA 14ª RDL 11/2020 - Cláusula de mantenimiento de empleo: seis meses desde el ... MORATORIA EN LAS COTIZACIONES: Art. 34 RDL 11/2020 ... de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el ...
-
El concurso consecutivo
... 2.2º o 165.3º LC, o incluso por la cláusula general de 164.1 LC, cuando deban examinarse ... moratoria legal correspondiente en el lanzamiento, dicha ...
-
La facultad judicial de moderar la cláusula penal y su análisis jurisprudencial
En este trabajo analizamos una figura muy presente en todo el ámbito contractual como es la cláusula penal basándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, exponemos las funciones que puede desempeñar distinguiendo una función de garantía destinada al cumplimiento de la obligación principal, una función liquidadora de los daños y perjuicios que produciría al acreedor el incumplimiento o...
... Ahora bien, al igual que se puede pactar una cláusula moratoria, cuya naturaleza hace que todo incumplimiento sea total y por lo tanto que el artículo 1154 no sea aplicable, también se puede pactar una pena para ... -
Cláusula penal: naturaleza de la pena, moderación judicial y su posible configuración como título ejecutivo
La cláusula penal es uno de los mecanismos contractuales de tutela más usados en la contratación, lo que podría hacer pensar erróneamente que es una figura jurídica con pocos problemas de interpretación y escaso conflicto en su generalizada y frecuente aplicación práctica. Sin embargo, bajo esta denominación bien conocida, se esconde una amplia y compleja tipología de cláusulas que difieren en su
... ón de la indemnización convenida de los daños y la pena convencional, salvo aquellas que estén estipuladas para el caso de retraso (pena moratoria) o cuando el cumplimiento en forma específica resulte imposible 46 ... Como señala con acierto la profesora ... Arana de la Fuente, esta ... -
STS 28/2016, 4 de Febrero de 2016
CONTRATO DE OBRA. RETRASO IMPUTABLE AL CONTRATISTA. CLÁUSULA PENAL. MODERACIÓN. Las posibles modificaciones son de escaso fuste tal como se expresa en los hechos probados y resalta la abogada del Estado. Lo que sí se produce es un conjunto de alteraciones en el desarrollo de la obra que produjeron un retraso «imputable» o por causa del contratista, que ahora no lo puede alegar, no ya como...
... , S.A., se refiere exclusivamente a la cláusula penal a que ha sido condenada ésta, como ... áusula penal por retraso (la cláusula moratoria) cuando «se han alterado los supuestos base a ... -
STS 630/2014, 11 de Noviembre de 2014
COMPRAVENTA. PAGARÉ. CLÁUSULA PENAL. INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PRECIO PACTADO. La cláusula penal no contempla sino el impago del precio, que queda acreditado contractualmente por los impagos de sendos pagarés, pero la función coercitiva y liquidadora de la cláusula penal viene prevista para el impago del precio y este impago no ha sido total, sino parcial, lo que lleva consigo la facultad...
... 2) Se declare la efectividad de la cláusula penal pactada entre los contratantes contenida en ... casos de la llamada "cláusula penal moratoria" en que se impone la pena convencional por el ... -
La crisis Covid y la alteración de la base negocial
... requisitos para la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus o alteración de la ... ya no solo la posibilidad de la moratoria del pago de las rentas, sino supuestos de rebaja ... , con especial atención a la represión penal ...
-
Derecho de vecindad: la tutela del Derecho civil frente a inmisiones «medioambientales» ilícitas
La respuesta del ordenamiento jurídico español y su complemento jurisprudencial al problema de los daños causados a particulares por inmisiones que hoy podríamos calificar de «medioambientales» no ha sido siempre homogénea. Es más, hasta cierto punto podría sostenerse que el muy notable y progresivo crecimiento de la normativa sobre esta materia, no necesariamente se traduce en una mayor...
... de protección del medio ambiente: civil, penal y administrativo 19 ... Por consiguiente, el ... genera dicho riesgo o de imponerle una moratoria, hasta que se conozcan mejor sus efectos. Por lo ... que la interpretación de cualquier cláusula estatutaria que impide la libertad del derecho ... -
Novedades legislativas y jurisprudenciales del año 2017
... en acción individual de nulidad de cláusula suelo, cláusula de intereses de demora y ... como la ampliación hasta 2020 de la moratoria de las ejecuciones hipotecarias, así como de la ... @@Orden europea de investigación en materia penal ... La Directiva 2014/41/CE del Parlamento ...
-
STS 1357/2006, 20 de Diciembre de 2006
CONTRATO DE COMPRAVENTA. CLÁUSULA PENAL. MODERACIÓN. Se ejercita acción de reclamación de cantidad con base en un contrato de compraventa de finca. La facultad moderadora del artículo 1154 del Código Civil, ya que ésta se halla instituida solamente para el supuesto de cumplimiento parcial o irregular de la obligación (en comparación con el incumplimiento total para el que pudo ser estipulada la...
... por los conceptos que se indican en la claúsula 5ª del contrato suscrito entre las partes, se le ... interpretación restrictiva de la cláusula penal ... IV.- Al amparo del artículo 1.692-4º de la ... tesis, señala que a la cláusula penal moratoria, como es la ahora discutida, la cual está ... - Comentarios al artículo 569.28.2 del Código Civil de Cataluña sobre la cesión de créditos hipotecarios
-
SAP Valencia 218/2013, 13 de Mayo de 2013
CONTRATOS. CLAUSULA PENAL. En segundo lugar porque debe distinguirse a los efectos que ahora interesan, de moderación de la pena impuesta al recurrente entre la cláusula penal con función liquidadora, es decir la pactada como pena sustitutiva de la posible indemnización de daños y perjuicios, que contempla el artículo 1.152 del Código Civil, y la cláusula penal moratoria, prevista específicamente
... de la cantidad de 27.300,00 euros como cláusula penal por dicho incumplimiento y a la cantidad de ... del Código Civil, y la cláusula penal moratoria, prevista específicamente para el caso de ... -
La Nachfrist, el término esencial y la negativa del deudor a cumplir, y la resolución por incumplimiento en el Texto Refundido de Consumidores, en la Propuesta de Modernización del Código Civil, en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil, y en el Proyecto de Ley del Libro Sexto del Código civil de Cataluña
En respuesta a la Directiva 2011/83/UE y en 2014, se incorporó al TRLGDCU el artículo 66 bis, cuyo apartado 2 regula la Nachfrist y la resolución, y excepciones. El objeto de este trabajo es su análisis directo, así como los de otros aspectos no expresamente contemplados en aquel. Más allá de la protección de los consumidores y usuarios, el artículo 66 bis TRLGDCU puede ser mirado como un...
... Estos pueden haber pactado una cláusula resolutoria (pacto resolutorio) diseñada del ... ón./ No obstante, mediante cláusula penal podrá pactarse la pérdida en todo o en parte de ... de la doctrina, que considera la moratoria que dicho pacto implica como racional, moral y ... -
Guía de Protección de la Abogacía Española ante la COVID-19
... 78 4. En qué consiste la moratoria: ... entenderse incluidos en la cláusula ahora examinada, pues de ese modo se produce ... Así, y en la jurisdicción penal, esta suspensión e interrupción no se ...
-
Derechos de los trabajadores ante las órdenes empresariales medioambientalmente injustas
... ía incurrir en una responsabilidad, incluso penal, como colaborador necesario de la infracción ... íamos traer a colación la reciente moratoria sobre el uso del glifosato. La Unión Europea ha ...
-
Emergencia del paradigma biotecnológico: Las soluciones y las insatisfacciones de las ciencias de la vida
... la crisis del Estado Social: su protección penal simbólica. Comares, Colección Ecorama, 2006 ... Se rompía así una moratoria en 2010 de 12 años con el fin de permitir el ... La cláusula abierta “o cualquier otro proceso natural” es ...
-
STS 145/2011, 10 de Marzo de 2011
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL POR RETRASO. FALTA DE PRUEBA. Lo primordialmente apreciado por el tribunal de apelación para desestimar la reclamación de cantidad de la hoy recurrente fundada en la cláusula penal es la propia inexistencia de retraso en la finalización de las obras o, al menos, la falta de prueba de dicho retraso, de modo que la segunda parte de ese mismo fundamento...
... sobre obligaciones bilaterales y cláusula penal ... DECIMOCUARTO.- La única parte ... se trata de una típica cláusula penal moratoria ... SEGUNDO .- Contra la sentencia de segunda ... -
STS 144/2012, 14 de Marzo de 2012
INTERPRETACIÓN. Aval y cláusula penal.
... ón hubo de cumplirse en concepto de cláusula penal moratoria, cantidad de la que 230.000 euros ... -
STSJ Navarra 2/2004, 27 de Enero de 2004
EJECUCION DE OBRA. RETRASO.- Cláusula penal moratoria. Contrato de ejecución de obra concluido entre los contratistas recurridos, y el propietario comitente. Términos inicial y final. Error material. La cuestión que enfrenta a las partes y marca la divergencia de las sentencias de instancia es la determinación de los días de retraso atribuibles al propietario comitente, por ampliación de la obra,
... Visto por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ... esta casación a la aplicación de la cláusula penal moratoria insertada en el contrato de ... -
Las garantías del crédito
... SUMARIO: 1. La cláusula penal o pena convencional. 1.1. La pena ... de obra, es la denominada pena moratoria. Consiste en la fijación de un tanto alzado por ...