jurisprudencia clausula penal
156348 resultados para jurisprudencia clausula penal
-
Conflictos más frecuentes en el marco de la empresa familiar y su prevención
Este trabajo analiza los conflictos más frecuentes en el marco de las empresas familiares y los instrumentos de que gozan los familiares para intentar prevenirlos o, una vez generados, arbitrar vías de cara a su solución, de manera que no se ponga en peligro la propia actividad empresarial. En particular, este capítulo profundiza: en primer lugar, en los conflictos relativos a la institución del...
... que pueden derivarse de una determinada cláusula o disposición, la adopción consciente o ... trina y jurisprudencia consideran ganancial es el beneficio neto, no ... -
STS 68/2016, 16 de Febrero de 2016
PROTECCIÓN DE DATOS. PRINCIPIO DE CALIDAD. La empresa demandada vulneró la normativa de protección de datos al comunicar al registro de morosos datos que no eran veraces ni exactos pues no existía previamente una deuda cierta, vencida, exigible, que hubiera resultado impagada, sino una reclamación derivada de la unilateral liquidación por la demandada de una cláusula penal redactada en términos...
... la sentencia recurrida infringe la jurisprudencia comunitaria recogida en la Sentencia de 14 de ... resultante de la aplicación de la cláusula de penalización, y les advirtió que, de no ... ón por la demandada de una cláusula penal redactada en términos que no permitían, por sí ... -
Jurisprudencia Civil
... La cláusula que excluye de cobertura los accidentes, producidos en situación de ... perjudicado, sin perjuicio de la eficacia interruptiva del proceso penal seguido contra el conductor por conducción bajo la influencia de bebidas ...
-
STS 384/2009, 1 de Junio de 2009
Incumplimiento de contrato. Potestad moderadora de la cláusula penal. Acciones. Publicación
-
STS 245/2016, 13 de Abril de 2016
CESIÓN DE SOLAR A CAMBIO DE OBRA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA. OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR DAÑOS Y PERJUICIOS. Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas. De ahí que la indemnización por...
... en el contrato no se establece ninguna cláusula penal o indemnizatoria; b) Porque la petición de ... generalmente aceptado por la jurisprudencia para determinar el «lucro cesante» en estos ... -
STS 333/2013, 23 de Mayo de 2013
CONTRATO DE OBRA. Conforme a estas consideraciones generales no puede estimarse que la sentencia recurrida infrinja los preceptos alegados, pues aunque admite la legitimación que asiste a la promotora demandada en orden a la resolución de la relación contractual, de acuerdo con las causas generales pactadas en los contratos suscritos pero, sobre todo, en orden a la imposibilidad de acometer la...
... 71,60 en concepto de penalización (cláusula penal) por retraso en la entrega de los ... - Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre. Cuadro comparativo
-
STS 191/2015, 8 de Abril de 2015
CONTRATO DE OPCIÓN. DECISIÓN DEL OPTANTE DE NO EJERCER SU DERECHO. La decisión del optante de no ejercer su derecho no genera la obligación de indemnizar daños y perjuicios, pero el concedente puede hacer suya la cantidad entregada por el optante en concepto de precio. Se desestima el recurso de casación.
... propietaria hará suya en concepto de cláusula penal expresa, la totalidad de la cantidad ... -
Resoluciones destacadas de consumo y empresa
... A la vista de lo anterior y de la jurisprudencia expuesta, debía concluirse que aunque no hubiera ... su perjuicio ni por un pacto ni por una cláusula contractual (arts. 14 LVPBM) ni por una práctica ... INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. CLÁUSULA PENAL ... Sentencia del Tribunal Supremo ...
-
Servicios bancarios vinculados a la contratación de préstamo hipotecario; en especial, el servicio de cobertura de riesgo
... las que el TJUE, desarrollando su jurisprudencia, ha declarado que la legislación española es ... generales del contrato de préstamo una cláusula que obliga al prestatario a realizarlo ... Las ... tipificadas en el vigente Código Penal. Cambio 16, nº 1743, 2005, pág. 30 y ss ...
-
Las últimas reformas normativas para la defensa del deudor hipotecario. El nuevo régimen legal del acuerdo extrajudicial de pagos y el mecanismo de segunda oportunidad
... Si existiera un proceso penal pendiente, el juez del concurso deberá suspender ... cuestión del carácter abusivo de una cláusula contractual, y siempre que el Notario considere ... por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia reciente. En esas circunstancias, el citado ...
-
STS 781/2013, 4 de Diciembre de 2013
CONTRATO DE OBRA. CUMPLIMIENTO. CLÁUSULA PENAL. La frustración del fin del contrato que a veces se expresa con otras fórmulas, como la frustración de las legítimas expectativas o aspiraciones o la quiebra de la finalidad económica o frustración del fin práctico. Tales criterios para la determinación de la entidad o esencialidad del incumplimiento han sido resumidos por autorizada doctrina...
... al desconocer materialmente una cláusula contractual que excluye de forma expresa el ... acuerda variar el cómputo de la cláusula penal, por el incremento de la obra ... Establece que ... -
STS 638/2014, 24 de Noviembre de 2014
COMPRAVENTA DE VIVIENDA. INCUMPLIMIENTO. CLÁUSULA PENAL. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Se desestima la casación.
... "1. Declare la nulidad de la cláusula quinta del contrato de compraventa de fecha 15 de ... interés casacional en cuanto hay jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales ... refundido) no es aplicable a la cláusula penal prevista para la resolución por incumplimiento ... -
STS 145/2011, 10 de Marzo de 2011
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL POR RETRASO. FALTA DE PRUEBA. Lo primordialmente apreciado por el tribunal de apelación para desestimar la reclamación de cantidad de la hoy recurrente fundada en la cláusula penal es la propia inexistencia de retraso en la finalización de las obras o, al menos, la falta de prueba de dicho retraso, de modo que la segunda parte de ese mismo fundamento...
... non adimpleti contractus y de la jurisprudencia sobre obligaciones bilaterales y cláusula penal ... -
Cuestiones fundamentales en el derecho a la protección de los datos de carácter personal
... DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA JUSTICIA PENAL ... tecnología, aunque está surgiendo un ... de 1950, actualizados por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del ...
-
STS 586/2013, 8 de Octubre de 2013
RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL. Motivación ilógica o irrazonable a efectos del recurso extraordinario por infracción procesal. Incongruencia omisiva e incongruencia "extra petita". Carga de la prueba. Revisión de la valoración del interrogatorio de parte, de los documentos y de las presunciones en el recurso extraordinario. RECURSO DE CASACIÓN. Revisión en casación de la...
... de los siguientes artículos y jurisprudencia que los interpreta: ... (i) Artículos 1281 , ... Inexistencia de cláusula penal ... La inaplicación del art. 1154 del ... -
La proteccion del consumidor frente a las cláusulas abusivas. en especial, los intereses remuneratorios y los intereses de demora
En el presente estudio se analiza la doctrina relativa al control de transparencia y de abusividad a la luz de la más reciente jurisprudencia de nuestros tribunales y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea; en especial, su aplicabilidad a las cláusulas contenidas en los préstamos hipotecarios, como las llamadas cláusula suelo y las cláusulas relativas a los interés...
... sólo puede solicitar la nulidad de una cláusula por abusiva quien ostenta la condición de ... , como ha sido delimitado en la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, ... de demo-ra, anatocismo y cláusula penal están permitidos por el Código Civil, no ... -
Apuntes civiles sobre el lucro cesante
... Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (véanse, entre otras, las ... 4. Compatibilidad teórica de la cláusula penal con la indemnización por razón de lucro ...
-
STS 366/2015, 18 de Junio de 2015
CONTRATO CIVIL. MODERACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL. La cláusula penal se establece para un determinado incumplimiento del contrato, aunque fuera parcial o irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del artículo 1154 del Código civil si se produce exactamente la infracción prevista. La moderación procede cuando se hubiera cumplido en parte o irregularmente la obligación para cuyo...
... y en lo que ahora interesa, que la cláusula cuarta del contrato tenía una doble función ... en la modalidad de oposición a la jurisprudencia de esta Sala Primera. El recurso extraordinario ... supuesto de hecho recogido en la cláusula penal, citándose como infringidos los arts. 1154 CC, ... -
Cuestiones controvertidas en torno a las cláusulas abusivas insertas en los préstamos o créditos hipotecarios (y II)
Resulta usual en el ámbito de la contratación de créditos o préstamos hipotecarios el establecimiento de cláusulas suelo/techo, de intereses de demora o remuneratorios y de vencimiento anticipado. En el ámbito de las cláusulas suelo la sustanciación del control de transparencia y abusividad de tales cláusulas y, asimismo, en los efectos derivados de su nulidad, esto es, la posibilidad o no de...
... desde la celebración de nulidad de la cláusula reputada abusiva. Tras apreciar la nulidad por ... plenamente coherente con la propia jurisprudencia anterior que, ya había advertido de la ... asumidas, actuando así como cláusula penal, con la finalidad de estimular el puntual ... -
Derecho administrativo sancionador. Principios de la potestad sancionadora
... DE PRINCIPIOS PUNITIVOS EN EL DERECHO PENAL Y ... DERECHO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO ... jurisprudencia la que se encarga de establecer un régimen de ...
-
Jurisprudencia Penal (Parte V)
... Lo que suponía aplicación del denominado principio de "agotamiento del procedimiento" ... Y aún se llegó a establecer la cláusula del artículo 58 conforme al cual las disposiciones anteriores no serán obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales más ...
-
STS 211/2009, 26 de Marzo de 2009
Cláusula penal. Resolución del contrato de opción de compra por incumplimiento. Indemnización de daños y perjuicios. Precontrato de compraventa
-
STS 417/2015, 29 de Junio de 2015
CONTRATO DE OBRA. MODERACIÓN DE LA CLÁUSULA PENAL. La moderación se ha basado en los presupuestos básicos del incumplimiento: el volumen de las obras se aumentó, cambiaron los precios, hubo exceso de obra que no se demostró inútil, haciendo preciso un tiempo mayor que el estipulado, por ello, todo lo cual hace variar esencialmente los supuestos básicos de la cláusula penal, cuya aplicación así ya
... ón por cambio de los presupuestos de la cláusula penal y en el segundo aplicó el aumento de obra ... Así lo ha dicho la jurisprudencia de esta Sala en sentencias del 9 octubre de 2000 ... -
STS 74/2018, 14 de Febrero de 2018
ARRENDAMIENTO. RECLAMACIÓN DE CLÁUSULA PENAL. Para el caso de incumplimiento por el arrendatario no se preveía el pago equivalente a las rentas correspondientes a todos los años del contrato que quedaran por cumplir. En última instancia, puesto que no se preveía el pago íntegro de las rentas pendientes, la reclamación de la suma dineraria prevista como pena no era equivalente a una exigencia de...
... n.º 1 de Cuenca, sobre reclamación de cláusula penal y solicitud de medida cautelar in audita ... y 1255 del Código civil y de la jurisprudencia recogida, entre otras, en las sentencias del ...