interdicto paralización obras

ABONO DE INTERESES DE DEMORA POR RETRASO EN EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PARALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. CAUSA NO IMPUTABLE A LA CONSTRUCTORA. El abono de los intereses sobre el principal indemnizatorio, es el correspondiente a los devengados desde transcurridos tres meses desde la intimación a la Administración del Estado hasta el momento del pago efectivo, computándose el

INTERDICTO DE OBRA NUEVA. LEGITIMACIÓN PASIVA. No puede obligarse a quien ve perturbado su derecho a realizar una minuciosa investigación para descubrir el beneficiario final de la obra que se ejecuta perturbando los derechos posesorios del interdictante, pudiendo éste traer a juicio a aquel que se presenta como autor inmediato de los actos contrarios a su derecho:acumulación subjetiva de...

INTERDICTO OBRA NUEVA. No son de atender, ni las alegaciones de la demandada en orden a la ocupación por vía de hecho de superficie contratada, pues, amén de no haber ejercitado en tiempo y forma la opción, corno se dijo, excede notoriamente lo que convino en su día, y tampoco se encuentra terminada la obra, ni lo estaba al tiempo de formularse la demanda de interdicto, siendo de destacar a este...

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. El análisis de la prueba elimina la consideración de la acción interdictal iniciada por las demandadas como de injustificada, abusiva o contraria a derecho, toda vez que su derecho posesorio sobre el local arrendado se vio perturbado por las obras iniciadas por la propiedad, circunstancia que justificó su pretensión, aún cuando finalmente resultara desestimada,...

INTERDICTO. SUSPENSION DE OBRA NUEVA. Se ha producido pues, con la novedosa actuación constructiva del apelante, un ataque real y efectivo al derecho singular del apelado sobre la medianería, lo que efectivamente requiere su inmediata paralización, cumpliéndose así las exigencias de la medida cautelar suspensiva, que, en consecuencia habrá de prosperar, como medio jurisdiccional de proteger la...

Sobre: Interdicto de obra nueva. Encontrándose paralizadas las obras al tiempo de plantear el interdicto, éste carece de contenido. Sobre Interdicto de obra nueva. Encontrándose paralizadas las obras al tiempo de plantear el interdicto, éste carece de contenido.

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

Juicio monitorio El presente trabajo de índole procesal civil, trata de abordar, desde una perspectiva práctica, los serios problemas competenciales que el procedimiento monitorio, procedimiento especial y sumario plantea. Como sabemos fue concebido como un mecanismo ágil y eficaz para el cobro de deudas. El Fiscal, conforme al artículo 3.8 de su Estatuto, aprobado por Ley 50/1981, está...

• Anuario de Derecho Civil

I. Derecho Civil: 1. Parte general. 2. Derecho de la persona. 3. Obligaciones y contratos. Responsabilidad civil. 4. Derechos reales. Derecho hipotecario. 5. Derecho de familia. 6. Derecho de sucesiones.-II. Derecho Mercantil. III. Derecho Procesal.

• El aprovechamiento privado del agua y su protección jurídica

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEMOLICIÓN DE OBRA. EXISTENCIA DE SERVIDUMBRE. Según el art. 444 del Código Civil los actos meramente tolerados no afectan a la posesión, de forma que ni conceden posesión a quien los realiza ni se la quitan a quien los consiente, tratándose de actos ocasionales y asilados, basados en la pura condescendencia del propietario o poseedor y que suponen una utilización parcial...

Urbanismo. Licencia. Multa coercitiva. Recurso contencioso administrativo

LEY DE COSTAS. COMPETENCIA AUTONÓMICA. CONTENIDO: Estamos ante una competencia autonómica (autorización de edificación en zona de servidumbre) compatible con las competencias del Estado, siendo precisamente esa concurrencia competencial lo que ha llevado al legislador al establecimiento de un procedimiento en el que el informe del Estado alcanza la categoría de preceptivo, lo cual no significa...

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. INTERDICTO DE OBRA NUEVA, CON PARALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE LA QUE ERA CONCESONARIA. DAÑOS POR SUSPENSIÓN DE OBRA POR DEMORA EN LA ADMISIÓN DE TRÁMITE. Se reclama contra sentencia parcialmente estimatoria de demanda. La demanda del actor se entendió en un caso abusiva en otro solo improcedente, al estimar que la situación jurídica y fáctica era compleja, pero una vez

ACCIÓN INTERDICTAL. DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN. Del mismo modo que la constitución de garantía a satisfacción del propietario denunciante hace improsperable la posterior demanda interdictal de este por la obra denunciada, la prestación de la caución judicialmente establecida a instancia del demandado en el interdicto de obra nueva pone fin a su sustanciación, al privar de sentido y...

INTERDICTOS POSESORIOS. RECOBRAR. El interdicto de recobrar es una procedimiento de los denominados sumarios que tiene como única finalidad devolver el estado de cosas a la situación existente con anterioridad a la ejecución de un acto de perturbación o despojo de forma y manera que se viene a dar tutela a la mera posesión o tenencia. No resuelve el derecho del demandante a continuar en esa...

Recurso de amparo

• De hereditatis petitione. Estudios sobre el significado y contenido de la herencia y su reclamación en Derecho romano

1. Notas sobre la prescripción de acciones y la certidumbre jurídica en derecho romano -II. De la imprescriptibilidad de la hereditatis petitio a la prescripción teodosiana y sus posteriores desarrollos -III. La prescripción de la hereditatis petitio en la legislación justinianea

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

POSESION. TUTELA. Significa todo lo dicho que la propiedad inmobiliaria, como adelantábamos, se entiende hoy como una propiedad de contenido estatutario, en el sentido de que la legislación urbanística consagra un auténtico estatuto de la propiedad inmobiliaria que define y delimita el contenido normal del dominio privado rústico y urbano, respecto del que la remisión a los planes, como...

Interdicto de obra nueva. Obra paralizada.

INTERDICTO DE OBRA NUEVA. Del examen de la sentencia de instancia dictada en el interdicto de obra nueva de fecha 17-9-97 queda constancia de que el motivo por el que no se accede a la demanda de interdicto es porque si bien existen los daños que ponían de manifiesto los interdictantes, no quedaba acreditado de manera suficiente, al existir informes contradictorios y pruebas testificales no...

INTERDICTOS. OBRA NUEVA. VÍAS DE HECHO. El art. 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, prohíbe el ejercicio de los interdictos contra los actos administrativos dictados por las autoridades en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido. Cabe utilizarlos cuando el órgano actúa fuera de su competencia o prescinde totalmente del...

• Comentarios a la ley de costas: doctrina y jurisprudencia

SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA. Si partimos de que la finalidad primordial del interdicto de obra nueva es la de proteger una situación ""de facto"" actual en bienes o derechos del accionante, cuidando de evitar, mediante la paralización del elemento transformador de la realidad en que la obra consiste, la eventual lesión jurídica que la ejecución de la misma pueda ocasionar en los derechos reales del...

• Tomo XX - Vol. 1º B, Artículos 1554 a 1582 del Código Civil

I. Sentido y alcance de la rescisión por incumplimiento.-II. La rescisión en los arrendamientos rústicos sujetos a legislación especial.-III. La rescisión en los arrendamientos urbanos sujetos a legislación especial: 1. En la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964: A) Resolución prevista en el artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal: a) Requisitos, b) Procedimiento, c) Litisconsorcio pasivo...