codigo civil interpellatio
-
Resolución de 6 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Tarragona n.º 1, por la que se suspende la inscripción de una escritura de manifestación de herencia.
INTERPELLATIO IN IURE: si resulta infructuosa la notificación personal y por correo previstas en la Ley, antes de acudir a los edictos debe procurarse hasta el extremo la averiguación del domicilio del notificado, en especial si se aplica el derecho catalán, por las consecuencias distintas respecto al derecho común.
... A. B. C ... Por acta de interpellatio in iure, autorizada por el mismo notario, de ... »; se hace constar que en el Registro Civil no consta inscripción de incapacidad del ... , 34, 38 de la Ley Hipotecaria y 1259 del Código Civil). La sentencia de la Sala Primera del ... -
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Zaragoza n.º 5, por la que se deniega la inscripción de una escritura de adjudicación de herencia.
EFECTOS DE LA INTERPELLATIO IN IURE: requerido debidamente un heredero si nada manifiesta, la herencia se entiende aceptada (art. 1005 CC) , pero para adjudicarse bienes, aunque sean por cuotas indivisas, se exige la concurrencia de todos los herederos.
... – No prevé el vigente Código de Derecho Foral de Aragón, en los ... prevista en la Ley 2/2006, de derecho civil de Galicia, de que la partición la pueden hacer ... concreto, se ha practicado la «interpellatio" in iure» conforme el procedimiento del artículo\xC2" ... -
STC 206/1993, 22 de Junio de 1993
Derecho administrativo. Obligaciones de pago. Funciones de interés público. Responsabilidad subsidiaria
... 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, han sido parte el Fiscal General del Estado y el ... En tal sentido, el Código Civil les dota de una función indemnizatoria de ... ón por escrito del acreedor (interpellatio), momento a partir del cual se devenga el ... -
Audiències Provincials. Sentencias AAPP de Austrias, de 28 de junio de 2001, y Cuenca, de 7 de noviembre de 2001
... 68/2001, de 7 noviembre 2001. Sala Civil ... Magistrado Ponente: limo. Sr. D. José ... que se contiene en el art.620 del Código Civil ... B) S.A.R, Asturias: ... El ... 1005, al recoger el sistema de la interpellatio iure, por medio del cual los interesados ...
-
STSJ Cantabria , 14 de Marzo de 2000
"CERTIFICACIONES DE OBRA. ABONO DE LOS INTERESES DE DEMORA. La intimacin o la reclamacin es un requisito meramente formal que pone en marcha la actuacin administrativa, pero no un requisito sustancial condicionante de la constitucin en mora. La finalizacin del plazo de dos meses acta segn el principio åÇdies interpellat pro homineåÈ, de modo que, aunque la intimacin o reclamacin sea...
... "En cuanto a la necesidad de la «interpellatio morae» establecida en el art. 1.100 del Código Civil , es necesario atenerse a lo establecido en el ... -
STSJ Comunidad de Madrid , 8 de Noviembre de 2001
"CONTRATO DEL ESTADO. MORA. INTERESES. Se impugna resolución administrativa. el artículo 91 de la Ley de Contratos del Estado establece que el adjudicatario tendrá derecho al abono de los suministros efectivamente entregados a la Administración. Cuando la Administración demore el pago por plazo superior a tres meses deberá abonar al empresario el interés legal de las cantidades debidas si aquel...
... se excepciona el régimen general del Código Civil considerándose que dicha obligación no rge con la mera "interpellatio" de quien cumplió su parte del contrato, como ... -
Estudio preliminar, traducción y notas al Código civil japonés
... de la apertura de la sucesión (a inspiración del Code y por contraste con el CC español, que no fija plazo, salvo que se ejercite la interpellatio in iure). Otra diferencia importante es la regulación de la herencia yacente (siguiendo al BGB) y la original «separación de bienes ...
-
El concepto perjuicio en la deuda solidaria y su extensión al conjunto de deudores solidarios
... párrafo segundo del articulo 1.141 del código civil ... @@CAPITULO PRIMERO. La totalidad e ... , título 40, libro 8 del Código «Interpellatio facta ab uno de correis crcdcndi intcrrumpit ...
-
Los alimentos entre parientes: análisis de la Ley
... de una regulación completa y general o Código; en este sentido, como se desprende de su propio ... , pero de escasa incidencia en el Dret civil cátala, en el que si bien existen instituciones ... Interpellatio creditoris, que determinará, por tanto, la ...
-
STSJ Murcia , 5 de Julio de 2000
EXPROPIACIÓN. JUSTIPRECIO. INTERESES. Se impugna resolución administrativa. Según el art. 57 de la Ley de Expropiación Forzosa la Administración, desarrollado por los arts. 71 a 74 del Reglamento, la cantidad que se fije definitivamente como justiprecio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido...
... Parte demandada: Administración Civil del Estado representada y defendida por el Sr ... automático, que no requiere la interpellatio hominis del expropiado TERCERO.- Esta Sección ya ... tampoco los arts 1108 y 1109 del Código Civil aludidos por el demandante, y ello porque ... -
Artículos 153 y 154
I. Presentación del supuesto.-II. Calificación del Derecho de la Comunidad Autónoma.-III. La indubitada competencia del Parlamento gallego para legislar en materia de sucesión legal.-IV. El supuesto de hecho: 1. Presupuestos de aplicación: A) Ha de tratarse de un causante que al tiempo de su fallecimiento tenga la vecindad civil gallega. B) Ha de proceder la apertura de la sucesión intestada. C)...
... de la Ley 4/1995, de 24 mayo, de Derecho civil de Galicia (L. D. C. G.), carecen de antecedentes ... , que contenía una norma de remisión al Código civil y una disposición relativa al derecho ... a otras figuras, tales como la interpellatio in iure del artículo 1.005, o la acción que se ... -
Instrumenta, notarius y publicidad : su relación con la hipoteca en el Derecho post-clásico y justinianeo.
... paradigmático en nuestro Derecho el Código Civil de 1889 en su artículo 1.281 68 ... De ahí la necesidad de la interpellatio, la cual, ciertamente, no es un sustitutivo de la ...
-
STSJ Cataluña , 12 de Marzo de 2001
"CONTRATO DE OBRA. CERTIFICACIÓN ÚNICA. DEMORA EN EL PAGO. Se recurre la resolución desestimatoria presunta de la solicitud del abono de intereses de demora de la entidad actora al Institut Catala de la Salut por el retraso en el pago de la certificación única de las obras de ampliación. La Administración demandada en ningún momento cuestiona la certeza o procedencia de la certificación única de...
... en el art. 1 109 del Código Civil sobre el interés legal de los intereses ... de los intereses procede desde la "interpellatio" morae\"; y c) en que la cantidad reclamada no es l\xC3" ... -
La segunda hipoteca en el derecho romano.
... invocar en aras del artículo 1.138 del Código Civil español, que expresa que tratándose de ... De ahí la necesidad de la interpellatio, la cual, ciertamente, no es un sustitutivo de la ...
-
Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Novelda, por la que se suspende la inscripción de una escritura de protocolización de cuaderno particional.
FACULTADES DEL CONTADOR PARTIDOR: LÍMITES:para la capitalización del legado de usufructo de la viuda hace falta el consentimiento de la adjudicataria.
... al artículo 802 y siguientes del Código Civil. 5.ª) Nombra Albacea, Contador-Partidor, ... Incoado procedimiento judicial de interpellatio in iure y finalización del albaceazgo, ... -
Eficacia y alcance de la cláusula resolutoria en garantía del precio aplazado en la compraventa de bienes inmuebles
... del Derecho canónico y se consagra en el Código de Napoleón (art. 1.184), de donde ha pasado al Código Civil español, que con carácter general establece la ... de pleno derecho, sin necesidad de interpellatio 4 ... En nuestro Derecho histórico dicho ...
-
STSJ Andalucía 1259/2011, 31 de Marzo de 2011
EXPROPIACION. INTERESES. "El "dies ad quem", será aquel en que el justiprecio quede definitivamente fijado en vía administrativa", esto es, cuando el Jurado resuelve el recurso de reposición deducido, en su caso, contra el originario o, el de la fecha de este, cuando no haya sido objeto de recurso de reposición. Se estima el recurso contencioso administrativo.
... de la Ley y sin necesidad de "interpellatio" del interesado, o acreedor a ellos. Así lo ha ... 1108 del Código Civil ; por consiguiente, se trata de frutos ... -
Artículo 1.001
I. Planteamiento.-II. Precedentes.-III. Fundamento.-IV. Naturaleza jurídica.-V. Requisitos.-VI. Efectos.
... El artículo 988 del Código civil sienta como principio general que la ... acreedores tienen el recurso de la interpellatio, ex artículo 1.005. La sentencia de 7 abril 1953 ... -
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 1, por la que se suspende una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
PARTICION: se impone la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima.
... J. R. D., se requirió interpellatio in iure a los nietos de la causante don A. y don ... de interpelación del artículo 1005 del Código Civil, ante el mismo Notario, de fecha 30 de ... -
Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Cáceres n.º 1, por la que se suspende una escritura de aceptación y adjudicación de herencia.
LEGÍTIMA DEL DERECHO COMÚN. PARTICIÓN DE LA HERENCIA. CONSENTIMIENTO DE LOS HEREDEROS FORZOSOS: La cualidad del legitimario en nuestro Derecho común, caso de que exista en una sucesión, hace imprescindible su concurrencia para la adjudicación y partición de la herencia, a falta de persona designada por el testador para efectuar la liquidación y partición de la misma.
... J. R. D., se requirió «interpellatio in iure» a los nietos de la causante, don A. y ... de interpelación del artículo 1005 del Código Civil, ante el mismo Notario, de fecha 30 de ... -
Ley 291
I. Introducción: cuestiones que plantea la ley y cuestiones que no plantea y deben ser resueltas.-II. Posición jurídica del heredero de confianza: 1. Naturaleza de su status: A) Asimilación a un testigo cualificado. B) Asimilación a un purus minister. intermediario y ejecutor. C) Asimilación a un mandatario post mortem. D) Asimilación a un heredero puro. E) Asimilación a un administrador. F)...
... Así el vigente Código de Sucesiones catalán de 1991 preceptúa en su ... entienden aplicable al Derecho del Código civil, en virtud, al decir de Riera Aisa, del contorno ... interpellatio in iure (ver la ley citada). Por supuesto, una ... -
STSJ Comunidad de Madrid , 20 de Enero de 2004
Contrato. Unión temporal de empresas. Intereses por demora en el pago de las certificaciones. Recurso contencioso administrativo
... 1994 declara que "no constituye la interpellatio mas que un requisito para el ejercicio del ... , en este caso el articulo 1.109 del Código Civil " ... pues, caso de no ser así se habrían ... -
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad de Yeste, por la que se deniega la cancelación de una condición suspensiva relativa a los bienes adjudicados en partición otorgada por un contador-partidor.
CANCELACION DE CONDICION SUSPENSIVA: la constancia del cumplimiento o incumplimiento de las condiciones requiere la demostración fehaciente de la realidad del hecho, y, no siendo así, es imprescindible el consentimiento de ambas partes contratantes o resolución judicial.
... en los artículos 988 y siguientes del Código Civil y en los artículos 998, 999 y 1000 del ... , pueden ejercitar la acción de «interpellatio in iure» prevista en el artículo 1005 del ... -
La interpretación armónica de los artículos 1.141 y 1.143 del Código Civil
... Lo mismo cabe decir respecto a la constitución en mora del deudor. La interpellatio realizada por uno de los acreedores solidarios supondrá la caída en mora del deudor común respecto a todos los titulares del crédito, situación ...
-
STSJ Comunidad de Madrid 1229/2005, 19 de Octubre de 2005
INACTIVIDAD DEL SERVICIO DE SALUD. INTERESES. Conforme al art. 1109 del Código Civil la fecha inicial del devengo de los intereses legales de los intereses de demora vencidos es la de la interpelación judicial y a los presentes efectos tal acto es el de interposición del recurso. Se estima el contencioso administrativo.
... que al término se le da en el Derecho Civil - dar, hacer o no hacer alguna cosa -, la ... 1110 del Código Civil ,que entiende aplicable a los contratos ... 1994 declara que "no constituye la interpellatio mas que un requisito para el ejercicio del ...