Sentencias sobre Pago

CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN. PAGO DE CERTIFICACIONES DE OBRA. DEMORA. INTERESES. GASTOS BANCARIOS. DAÑOS Y PERJUICIOS. Se reclama contra la desestimación presunta de solicitud de pago de certificaciones de obra. Los gastos bancarios ocasionados, implican el resultado de una financiación a cargo del contratista que debió correr a cargo de la entidad local demandada, y que, como gastos...

INTERESES POR DEMORA. CONTRATO DE SUMINISTRO. Ante el devengo de intereses por intereses cuyo abono se ha reconocido con anterioridad por la Administración, pasando a constituir una cantidad líquida cuyo devengo, a falta de norma específica en materia de contratación administrativa, debe regirse por lo establecido con carácter general por las normas presupuestarias y por lo dispuesto por la Ley...

RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. Si la ley de Contratos de las Administraciones Públicas hubiera querido mantener además los umbrales del artículo 4.2 del Decreto 2/1964, de 4 de febrero, hubiera sido necesario que los hubiese incorporado expresamente a su texto, como lo ha hecho con el importe del 20 por 100 que antes figuraba en el artículo 4.1 del mismo Decreto-Ley y, al...

CERTIFICACIONES DE OBRA. A estas consideraciones se une una razón fundamental para remitir a la interposición del recurso contencioso-administrativo el comienzo del devengo del interés legal de los intereses vencidos, y es que a diferencia de lo que sucede en el proceso civil, en el que la presentación de la demanda y, por consiguiente, la fijación de la fecha inicial del devengo del referido

COMPENSACIÓN. Para que exista compensación, ha de tratarse de créditos recíprocos líquidos y exigibles. En primera instancia se estima la demanda.

"RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Se interpone recurso contra la inactividad de la Comunidad Autónoma de Madrid en abonar al recurrente los intereses de demora devengados por el pago tardío de diversas certificaciones de obra así como el principal de la certificación final y liquidación de la obra y sus intereses de demora. Obras de las que la recurrente resultó adjudicataria y contratista...

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA. INTERESES. Centrada así la cuestión razona que habida cuenta de que los intereses de que tratan los artículos 1108 y siguientes del Código Civil son intereses legales sustantivos o intereses moratorios propiamente dichos(que, con carácter indemnizatorio, compensan la mora o el retraso en el pago, como complemento de una obligación, y su devengo se produce, con o...

CONTRATO DE OBRA. LIQUIDACIÓN. Las Administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo normativamente establecido para la resolución y notificación de los procedimientos, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo, incluyendo dicha mención en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en comunicación que se les dirigirá...

RECTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN- LIQUIDACIÓN. CONTRATO DE PREJUBILACIÓN. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS. El tratamiento fiscal que han de recibir las percepciones percibidas por el recurrente, con base en el contrato de prejubilaci?n, ha de ser el de rentas regulares, lo que conlleva la desestimación del recurso interpuesto, sin que resulten aplicables al presente caso las...

DAÑOS Y PERJUICIOS. Nos encontramos ante unos intereses que como suma o deuda principal vencida, líquida y exigible entra de pleno, ante la ausencia de norma específica en contrario en las previsiones del artículo 1.109 del Código Civil al cual reenvía el indicado artículo 4 de la Ley de Contratos del Estado, lo contrario quebraría el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la...

CONTRATO DE OBRA. CERTIFICACIONES. En los contratos que se rigen por la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Públicas, si la Administración no paga al contratista el precio de las certificaciones de obra dentro de los dos meses siguientes a su expedición debe de abonar al contratista a partir del cumplimiento de dicho plazo el interés legal del dinero con el...

ABONO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN. Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el...

CONTRATO DE OBRA. PAGO TARDÍO DE CERTIFICACIONES. INTERESES DE DEMORA. INICIO DEL CÓMPUTO. Se reclama contra la desestimación presunta de solicitud de abono de certificaciones de obra e intereses de demora. A diferencia de lo que sucede en el proceso civil, en el que la presentación de la demanda y, por consiguiente, la fijación de la fecha inicial del devengo del referido interés legal dependen...

"IMPUESTOS. IVA. INGRESOS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL. SANCIÓN TRIBUTARIA. La sanción impuesta deriva del hecho de que el sujeto pasivo cobró pesetas en concepto de honorarios profesionales y que no fueron declaradas en su declaración de IVA como ingresos de la actividad profesional, y que se dedujo las cuotas soportadas de unas facturas de garaje correspondientes a un coche de su propiedad no...

CONTRATO DE OBRA. CERTIFICACIONES. PAGO. MORA. INTERESES DE DEMORA. IVA. DEVENGO. Se reclama contra la desestimación presunta de solicitud de abono de intereses de demora por retraso en el pago de certificaciones de obras realizadas. La expedición de una certificación no comporta la entrega de bienes, pues ésta no se produce hasta la recepción provisional de la obra y, por tanto, en el caso que...

"IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Aunque la parte actora considere formalista e incluso sorprendente la decisión del TEAR, que a su juicio contrasta con la demora en que incurre dicho Tribunal a la hora de dictar sus resoluciones, lo cierto es que no son equiparables los retrasos comparados en la demanda al ser distintas las consecuencias jurídicas que el ordenamiento atribuye a cada uno de ellos;

CERTIFICACIÓN DE OBRAS. La entidad mercantil recurrente proponía y aceptaba expresamente que los pagos de las correspondientes certificaciones de obra las fuera abonando el Ayuntamiento no en los plazos previstos en el artículo 47 de la citada Ley de Contratos del Estado , sino según las normas del Ayuntamiento y de acuerdo con sus anualidades, cláusula y oferta que estuvo vigente y nunca fue...

CONTRATOS ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE OBRA. INTERESES DE DEMORA. Respecto de la contratación administrativa local ha señalado el Tribunal Supremo que en relación a la fecha del devengo de los intereses hay que estar a lo que dispone el art. 94.2 RCCL, que establece que para que se devengue el interés de demora bastará el retraso de 2 meses en los pagos para que pueda exigirse, a salvo el supuesto

OBRAS. CERTIFICACIONES. PRECIO. Se impugna resolución administrativa. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio de las certificaciones dentro de los dos meses siguientes a la fecha de expedición a partir del cumplimiento del referido plazo, la demora en el pago devengará el interés legal de demora incrementado en 1,5 puntos en las cantidades adeudadas. La demanda fue estimada

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. CERTIFICACIONES DE OBRAS. INTERESES POR DEMORA. Siendo aplicable el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y no la Ley de Contratos del Estado conforme al cual si la Corporación no hubiere fijado en el contrato la cuantía de los intereses de demora por el tiempo que hay de transcurrir para que se devenguen se entenderá cifrado el primero en un 4% anual y...

CONTRATO DE OBRA. Por consiguiente, y con independencia de la naturaleza del contrato, tenemos una decisión administrativa adoptada por un órgano administrativo (nada menos que el titular de la Consejería) en ejercicio de una potestad pública -no se resuelven, sea para estimar, sea para desestimar, recursos de alzada cuando la Administración ha sometido la conducta recurrida a derecho privado-...

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. Siendo el devengo del impuesto el factor constitutivo de la obligación tributaria y, por tanto, del consecuente acto administrativo de liquidación que la concreta y determina, con los caracteres de acto administrativo autónomo, independiente e individualizable, la acumulación de varios de estos potenciales actos en uno solo no ha de alterar el régimen jurisdiccional de la...

RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPUESTO. VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL. Se interpone recurso administrativo contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Murcia de 28 de febrero de 2003, que desestima la reclamación nº. 30/3727/01, interpuesta por el actor contra la liquidación complementaria nº LC 32852/2001 girada por la Dirección General de Tributos de la Comunidad Autónoma...

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Debe prosperar la tesis del recurrente, pues se ha planteado en los argumentos del actor una tesis razonable que muestra un diferente criterio al sostenido por la Administración Tributaria pero que permite una interpretación posible si bien no aceptada por la Sala, pero no pudiéndose hablar aquí de una infracción culpable. La idea repetida en su demanda, de que...

RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ORDEN DE PAGO. INTERESES. No se devengan intereses desde la recepción de la orden de pago por transferencia de la Entidad Financiera a la que se ordene su realización. Se estima el recurso.