Modelos sobre Contratos del Sector Público
-
-
Solicitud de Garantía a prestar por los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas (TRLCSP 2011)
Presentación o acreditación de garantía por los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas y en otros contratos del sector público.
-
Modelo de proposición de licitador LCSP (TRLCSP 2011)
Las proposiciones deben ajustarse a lo previsto en el pliego, serán secretas, únicas (salvo que se admitan variantes) y debe indicarse como partida independiente el IVA.
-
Escrito de confidencialidad (TRLCSP 2011)
Designación como confidencial de información facilitada en la licitación y compromiso de respetar el carácter confidencial de la información a la que se tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato.
-
Declaración de las empresas extranjeras de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles en el procedimiento de adjudicación de contratos públicos
Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, además del documento europeo único de contratación (DEUC), deben aportar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles (art. 140.1.f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de información sobre el uso de los bienes en el contrato de suministros
Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar del contratista, que a su vez tendrá derecho a conocer y ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados (art. 305 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Subsanación del proyecto por el empresario en el contrato de obras
El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, aprobación y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de precios inadecuados en el proyecto se requerirá su subsanación del contratista (art. 234.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de compensación por suspensión de contrato administrativo de obras por Covid-19
Modelo de solicitud de compensación por haberse suspendio un contrato administrativo de obras ante la imposibilidad de su ejecución debido al coronavirus, de conformidad con el artículo 34.3 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
-
Renuncia a la realización del proyecto en el contrato de elaboración de proyectos de obras
Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del último plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con pérdida de la garantía (art. 314.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Manifestación de los licitadores de haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta las obligaciones en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo e igualdad de género
Cuando se facilite la información, los licitadores o a los candidatos en un procedimiento de adjudicación de contratos deben manifestar haber tenido en cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, etc. (art. 129.2 de la Ley 9/2017, de 8 de...
-
Solicitud de Régimen de invalidez (administrativo) (TRLCSP 2011)
Reclamación de liquidación del contrato, y en su caso de indemnización, por la declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la adjudicación. Supuestos especiales de nulidad.
-
Solicitud de Prórroga del contrato de servicios (TRLCSP 2011)
Solicitud de prórroga del contrato de servicios.
-
Oposición a la resolución del contrato de concesión de servicios
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento correspondiente (art. 212.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de revisión de las tarifas en el contrato de concesión de servicios
Las contraprestaciones económicas pactadas (tarifas) serán revisadas, en su caso, en la forma establecida en el contrato (art. 289.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Oposición a la continuación de los efectos de un contrato declarado nulo
Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la continuación de los efectos de aquel y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio. Artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP/2017)
-
Acreditación de la solvencia técnica en los contratos de obras
Para poder contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, entre otros requisitos, deben tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en una prohibición de contratar y acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la propia LCSP 2017, se encuentren debidamente clasificadas. Artículos 86 y
-
Solicitud de mantenimiento del equilibrio financiero en el contrato de concesión de obra pública
Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la parte que corresponda, cuando la Administración realice una modificación o cuando actuaciones de la Administración Pública concedente determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato (art. 270.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Ampliación del plazo de ejecución de los contratos administrativos
Si el retraso en la ejecución del contrato se produce por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido (art. 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de resolución por desistimiento del contrato de suministros
Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las generales, el desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses; y el desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por...
-
Contrato de obras (Proyecto de obras) (TRLCSP 2011)
Presentación del proyecto de obras, y en su caso subsanación del mismo, por el empresario.
-
Resolución del contrato a petición del contratista (TRLCSP 2011)
Solicitud de iniciación del procedimiento de resolución del contrato.
-
Acreditación de capacidad para contratar con el sector público de las empresas comunitarias no españolas
Las empresas comunitarias, cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. Artículo 67 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
-
Acreditación de la solvencia técnica o profesional en los restantes contratos
Para poder contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, entre otros requisitos, deben tener plena capacidad de obrar, no estar incursas en una prohibición de contratar y acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo exija la propia LCSP, se encuentren debidamente clasificadas. Arts. 65, 86, 90 y 9
-
Solicitud de devolución de la garantía definitiva en el caso de recepción parcial
En el supuesto de recepción parcial podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
-
Información sobre la marcha de las obras en el contrato de concesión de obras públicas
El órgano de contratación podrá en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras (art. 253 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de revisión de las tarifas en el contrato de concesión de obra pública
El órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de las tarifas y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse (art. 103.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).