Sentencias sobre Contrato administrativo de obra

ARRENDAMIENTO DE OBRAS. IMPOSICIÓN DE PENALIDADES. OMISIÓN DEL TRÁMITE DE AUDIENCIA. Se impugna Orden Foral sobre aprobación de un proyecto modificado de obras de rehabilitación de antiguo Hospital Militar. Dado que, por un lado, el acuerdo impugnado impone determinadas penalidades al contratista por el incumplimiento del plazo final de la obra, y por otro, fija ex novo, el citado plazo final,...

RUINA DE OBRA. La sœplica de la demanda expresa lo que la empresa actora pretende en este proceso y la multiplicidad de pronunciamientos que se solicitan tiene una œnica finalidad: la de obtener una declaraci—n de exoneraci—n de responsabilidad en la ejecuci—n y entrega de la obra que es objeto de debate. Se estima la demanda. Se desestima la apelaci—n.

CONTRATO DE OBRA. RETRASOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN. REVISIÓN DE PRECIOS. La sentencia recurrida declara que hubo retrasos en los planes programados, y refiere también que, a falta de prueba que demuestre lo contrario, dicha demora habrá que imputarla al contratista. Se advierte la existencia de determinados documentos y actuaciones de la Administración, en definitiva pruebas, que no...

CONTRATACIÓN DE LAS CORPORACIONES LOCALES. PAGO. En el primer motivo de casación, formulado al amparo de la Ley de Jurisdicción aplicable al caso, se denuncia la infracción del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y la jurisprudencia interpretativa aplicable al caso, alegando que la sentencia de instancia señala la procedencia del devengo de intereses de demora desde los dos...

Indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de ejecución de obras del Cementerio de Ribafrecha.

CONTRATO DE OBRA. DAÑOS Y PERJUICIOS. SILENCIO. EFECTO. Se impugna sentencia que condena al pago de cantidad. La ejecución del contrato y de todas sus incidencias deben reconducirse al procedimiento contractual de adjudicación del contrato, porque en ese expediente se recogen el conjunto de derechos y obligaciones de las partes. Y como se trata de expedientes iniciados de oficio las consecuencias

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA. RECURSO. La representación procesal de la Junta de Andalucía interpone recurso de casación contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso contencioso administrativo en que Constructora Hispánica pretendía fuera declarada la obligatoriedad de la demandada...

RECURSO DE CASACIÓN. INDEMNIZACIÓN. FUERZA MAYOR. DAÑOS. La sentencia recurrida, al estimar procedente la indemnización solicitada por la concurrencia de fuerza mayor, no ha incurrido en las infracciones que se denuncian de los artículos 46 de la Ley de Contratos de Estado. Se desestima el recurso.

"CONTRATO DE OBRA. INTERESES. RECLAMACIÓN. El día inicial del período de producción de intereses es el día siguiente a aquél en que venció el plazo de los nueve meses siguientes al día de la recepción provisional. La Administración debe ""ex lege"" los intereses reclamados por el contratista, y también los intereses de los intereses desde la fecha de interposición del recurso hasta la de su...

CONTRATO DE OBRA. INDEMNIZACIÓN POR DEMORA. En casación deben respetarse los hechos de la resolución recurrida, no es admisible la casación cuando se parte de conclusiones fácticas, contrarias o distintas, pues el Tribunal debe atenerse a la resultancia probatoria apreciada por la sentencia de instancia, salvo que se demuestre que dicha apreciación es arbitraria, irracionable o conduce a...

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. Se está ante un contrato nulo de pleno derecho, por haberse realizado prescindiendo totalmente del procedimiento establecido por la Ley. En consecuencia, según la normativa del ultimo articulo citado, las partes deben resarcirse o restituirse recíprocamente las cosas que hubieran recibido. Se añade además en el precepto que la parte culpable debe indemnizar a la ...

Obras públicas. Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Precio de oferta media. Adjudicación de contratos de obra mediante concurso

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA. La pretensión de la apelante de pago de los daños habidos como consecuencia de la caída de unos muros no puede se atendida, pues se exige que se trate de fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos, terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, inundaciones u otros semejantes,...

CONTRATO DE OBRAS. INTERESES DE DEMORA. Se impugna resolución que deniega intereses por demora en el pago de contrato de obras. El hecho de que la reclamación de los intereses de demora se produjese después de cobrado por el contratista el importe de la liquidación provisional no impide la constitución en mora de la Administración y la obligación de satisfacer los correspondientes intereses. Se...

Suspensión de los trabajos. Pago de indemnización por daños. Resolución del contrato de obras para la construcción. Retraso en la ejecución de la obra

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. La resolución se encuentra debidamente motivada dando cumplida respuesta a las pretensiones de las partes. Explicita la razón de decidir para confirmar el acto administrativo que acuerda resolver el contrato suscrito entre la recurrente y la corporación municipal. Pese a sucesivas prórrogas en el plazo contractual la empresa contratista no finalizó las obras contratadas,

Contratación de rehabilitación por Ayuntamiento.- Exceso de obra.- Aceptación por las partes.- Inexistencia de actuación unilateral.

SOLICITUD DE COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA. LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE DEMORA. IMPROCEDENCIA. Era patente la improcedencia de la liquidación de intereses girada, ya que la entidad recurrida, que disponía de certificación de obras, del mes de marzo de 1992, tenía derecho a la compensación, con efectos desde el día 15 de abril, en que fue solicitada, razón por la que el recurso de casación ha...

RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y ABONO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENCIO DE LA RECLAMACIÓN. Los defectos formales de la contratación deben ceder ante las exigencias del principio que prohíbe el enriquecimiento injusto o sin causa. No se aplica el plazo de prescripción de responsabilidad patrimonial, ya que existe una contratación irregular. Es aplicable la doctrina del...

Principio de publicidad. Normas comunitarias. Conflicto de competencia. Legislación básica sobre contratos administrativos

Estudio de detalle. Recurso contencioso administrativo. Obras sin licencia. Revisión de oficio a los planes de ordenación urbana

DEUDA TRIBUTARIA. COMPENSACIÓN CON CRÉDITOS. CERTIFICACIÓN DE OBRAS. Se declara la compensación de la deuda tributaria con los créditos aportados por la actora. El reconocimiento del crédito contra la Administración que la certificación de obras supone está comprendido en el acto administrativo que autoriza o acuerda su expedición y sería el acto administrativo firme que exige la Ley General...

Impuesto sobre el valor añadido. Iva. Pago a cuenta de la obra. Contratos de obras

DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. Ninguna las cuestiones suscitadas en torno al proyecto e incumplimiento del arquitecto de sus obligaciones relativas al mismo, se han tratado en la sentencia de la Audiencia Provincial, que no analiza ninguna de las cuestiones que plantea el recurrente en casación, limitándose ante la pretensión del apelante de extender al arquitecto la responsabilidad frente a la...

CONTRATO DE OBRA. DEFICIENCIAS. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. PLAZO DE GARANTÍA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Se reclama contra la sentencia estimatoria de recurso contencioso administrativo sobre adjudicación de la construcción de obra. La reclamación formulada relativa a deficiencias en la impermeabilización de las cubiertas de los techos de las viviendas de las últimas plantas, no puede ser...