Sentencias sobre Contratos del Sector Público

RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. Dicha jurisprudencia es aplicada también por otras sentencias, como las de 16 de marzo de 2006 (rec. 1760/99) y 12 de junio de 2007 (rec. 2322/00 ), al señalar la primera que tras la interrupción "el tiempo tiene que volver a comenzar a contarse para dar lugar, en su caso, a una nueva prescripción", así como que la prescripción "inutiliza el tiempo transcurrido...

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PRODUCCIÓN CON AUTOCONSUMO. No existe el llamado "impuesto al sol" propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite y, en su caso, la consume efectivamente....

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. La naturaleza del recurso de casación es la de un recurso extraordinario, sólo viable por motivos tasados y cuya finalidad no es otra que la de depurar la aplicación del derecho, tanto en el aspecto sustantivo como procesal, que haya realizado la sentencia de instancia, contribuyendo con ello a la satisfacción de los principios de seguridad jurídica y de igualdad...

AUTOPISTAS. CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Se trata de una solución razonable que mira a satisfacer de forma equilibrada los intereses del concesionario y los intereses públicos concernidos, para la que el artículo 248.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000 ofrece apoyo normativo. En efecto, entre los supuestos en los que considera procedente el restablecimiento del...

Responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.- Obras públicas ejecutadas mediante contratista.- Imputación del daño.- Interpretación del artículo 98 de la Ley de Contratos de 1995.- Casos en los que en la vía administrativa la Administración no se pronuncia sobre la eventual responsabilidad del contratista y, después, en la jurisdiccional pretende derivarle la responsabilidad.

MERCADO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. REAL DECRETO 1221/2010. Es objeto del presente recurso el Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y...

CONCESIONARIO. DERECHO DE LA UNIÓN. ANULACIÓN TRIBUTO GRAVA CONCESIÓN. Se analiza la procedencia de imponer al concesionario de servicio de transporte en base al principio de la buena fe en el cumplimiento de los contratos y la prohibición del enriquecimiento injusto, el reintegro de cantidades abonadas como ingreso de la concesión, en la parte correspondiente al Impuesto sobre las Ventas...

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. EJECUCION. Del examen del expediente y de las actuaciones resulta que UTE Elantxobe, una vez obtenido el contrato, pretendió cambiar el procedimiento de ejecución de la obra de manera que el dragado que debía hacerse desde el mar se hiciera desde tierra. En esa modificación se halla la raíz de las complicaciones a las que se refiere la actora. Ahora bien, no cabe pensar...

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. INTERESES DE DEMORA. A mayor abundamiento, y según sostiene la recurrente, la fecha inicial para el cómputo de los intereses de demora establecida por la Sala de instancia resulta conforme con la doctrina de esta Sala sobre la «recepción tácita de las obras», contenida en las sentencias de 13 de febrero de 2007 -F.D. 2º- (casación 4224/2004 ), citada en la propia...

Contrato de suministro de sistema de gestión de incidencias para el Cuerpo de Policías Locales en Cataluña que forma parte de la Plataforma Integra de Seguridad y Emergencia (PISE), que presta ayuda al Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña (CAGTU112). Anulación de la cláusula del pliego de condiciones técnicas que establece la necesidad de desarrollar una solución estándar de...

AUTOPISTA DE PEAJE R-4 DE MADRID A OCAÑA, TRAMO M-50 IMPROCEDENCIA REEQUILIBRIO ECONÓMICO. DOCTRINA RIESGO Y VENTURA.

TASA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. IUS VARIANDI. Decaen, en fin, todos los argumentos relativos a la aplicación del ""Ius variandi"", por modificación de la base del negocio, así como de la jurisprudencia que cita en apoyo de su tesis, pues en el caso que aquí se examina existe la peculiaridad de que las modificaciones de esa base del negocio se debió a circunstancias modificativas que fueron...

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESOLUCIÓN MUNICIPAL. En la nueva adjudicación ha de estarse a las valoraciones que de las propuestas efectuadas por los distintos licitadores se efectuaron a lo largo de concurso, por no haber sido cuestionadas ni anuladas en Sentencia e ir referida la anulación acordada al acto de adjudicación. No cabe extender los efectos invalidantes de la misma más atrás de ese acto a

CONTRATO DE SUMINISTRO. Es, el anuncio de licitación el llamado a señalar el plazo de referencia y así se hizo en este caso con suma precisión pues el publicado señala con absoluta claridad cuando termina. No hay en la fórmula utilizada la contradicción con el pliego que aprecia la sentencia porque dentro de la fecha cabe la hora ya que, si por fecha ha de entenderse, día los días se componen de

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS. No hay en la figura aplicada ninguna consideración normativa que pueda vincularse a la reparación "del perjuicio causado a mi representada por la ampliación del plazo de ejecución de las obras", como defiende la recurrente, pues ni la iniciativa, ni la ocasión, ni la finalidad de esa prórroga, están concebidas en interés contractual de la Administración , ni...

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. El principio de igualdad de trato en materia de contratación administrativa comporta una obligación de transparencia tal, que exige que los potenciales licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, todos los factores o criterios que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y la importancia...

DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA. CONCESIÓN PARA LA EXPLOTACIÓN DE CANALES DIGITALES. En la medida en que las actuaciones discrecionales requieren de la motivación y que están sometidas al control jurisdiccional, una de cuyas líneas o frentes de fiscalización es, justamente, la relativa a la existencia y razonabilidad de esa motivación, la sentencia no incurre en infracción alguna por declarar...

RECURSO DE CASACIÓN. NO HA LUGAR. PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA. FALTA DE LEGITIMACIÓN.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. La totalidad del contrato de concesión y en concreto, lo relativo a sus fase de explotación y conservación se desarrolla a riesgo y ventura del concesionario, debiendo mantenerla de forma continuada en adecuadas condiciones para prestar el servicio con sujeción a lo previsto en el presente Pliego, en el contrato y en la normativa...

SELECCIÓN COMO ANTEPROYECTO IDÓNEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PARQUE EÓLICO DE GANEKOGORTA DEL PRESENTADO POR EÓLICAS DE EUSKADI S.A. Sentencia de instancia estimatoria: anula resolución debiendo subsanarse defectos en tramitación del expediente.

ENERGÍA ELÉCTRICA. SUMINISTRO. Es cierto que con esta minoración no se neutralizaban todas las consecuencias económicas derivadas de trasladar a los precios finales de la energía eléctrica los derechos de emisión asignados gratuitamente. Dado el carácter marginalista del mercado de producción (común, por lo demás, a otros mercados e incluso inherente a todos ellos para un sector de la doctrina...

ENERGÍA ELÉCTRICA. SUMINISTRO. Es cierto que con esta minoración no se neutralizaban todas las consecuencias económicas derivadas de trasladar a los precios finales de la energía eléctrica los derechos de emisión asignados gratuitamente. Dado el carácter marginalista del mercado de producción (común, por lo demás, a otros mercados e incluso inherente a todos ellos para un sector de la doctrina...

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. No podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la renuncia. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de...

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. Los concejales ostentan la condición de representantes populares de las correspondientes corporaciones locales, condición de la que dimana su legitimación ad hoc para poder impugnar los actos del Ayuntamiento que consideren contrarios al ordenamiento jurídico, y que se traduce en un interés concreto de controlar su correcto funcionamiento, como medio, de conseguir la

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR INDEBIDA ASISTENCIA SANITARIA. El ISFAS no ha prestado ningún tipo de asistencia sanitaria, sino que ha sido la entidad concertada elegida libremente por el mutualista, la que los ha prestado, no resultan ajustados a derecho, no pudiendo oponerse las concretas cláusulas del concierto, a quien tiene el carácter de tercero en relación al articulado del mismo, pero...