Modelos sobre Contratos del Sector Público
-
-
Solicitud de revisión de las tarifas en el contrato de concesión de obra pública
El órgano de contratación podrá establecer el derecho a revisión periódica y predeterminada de las tarifas y fijará la fórmula de revisión que deba aplicarse (art. 103.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).
-
Solicitud de devolución de la garantía definitiva en el caso de recepción parcial
En el supuesto de recepción parcial podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
-
Solicitud de aprobación de convenio urbanístico (art. 86 LPAC)
Los convenios urbanísticos son acuerdos celebrados entre la Administración y los particulares en el ámbito del urbanismo que tienen por objeto la preparación de un nuevo planeamiento, la modificación del existente o pretenden la gestión y la ejecución del existente en vigor.
-
Solicitud de proyecto de urbanización
Los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad hacer posible la ejecución material del planeamiento que legitime la acción urbanizadora en cada clase de suelo.
-
Contrato de suministros (Solicitud de prórroga en contrato de arrendamiento) (TRLCSP 2011)
Solicitud de prórroga en contrato de arrendamiento.
-
Contrato de suministros (pago) (TRLCSP 2011)
Consignación expresa en la oferta del valor económico de bienes entregados por la Administración como parte del precio.
-
Contrato de servicios (modificación) (TRLCSP 2011)
Reclamación de indemnización por modificación del contrato de servicios.
-
Contrato de servicios (resolución) (TRLCSP 2011)
Reclamación por resolución o suspensión de la iniciación del contrato de servicios.
-
Contrato de obras y fuerza mayor (TRLCSP 2011)
Reclamación de daños y perjuicios por fuerza mayor en el contrato de obras.
-
Contrato de obras (valoración y reclamaciones por suspensión o desistimiento) (TRLCSP 2011)
Escrito de impugnación de la valoración efectuada de las obras ejecutadas. Escritos de reclamación por suspensión del inicio de las obras y por suspensión o desistimiento de las obras ya iniciadas.
-
Contrato de concesión de obra pública (plazo, prórrogas y revisión) (TRLCSP 2011)
Solicitud de prórroga en el plazo de ejecución de la obra y correlativa y acumulativamente en el plazo de concesión (contrato de concesión de obra pública y retraso debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración concedente) y/o revisión del plan económico-financiero.
-
Contrato de concesión de obra pública (resolución) (TRLCSP 2011)
Solicitud de resolución del contrato de concesión de obra pública cuando se produzcan las causas legalmente previstas.
-
Contrato de Clasificación (acreditación) y/o compromiso de subcontratación (TRLCSP 2011)
Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros (salvo los comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II), será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.
-
Solicitud de adopción de medidas provisionales para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados (TRLCSP 2011)
Antes de interponer el recurso especial (ver FORMULARIO), las personas físicas y jurídicas, legitimadas para ello, podrán solicitar ante el órgano competente para resolver el recurso la adopción de medidas provisionales. Tales medidas irán dirigidas a corregir infracciones de procedimiento o impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados, y podrán estar incluidas, entre ellas,...
-
Solicitud de Concesión de obra pública (oferta en caso de vinculación de las empresas) (TRLCSP 2011)
Determinación de la oferta que debe subsistir al sobrevenir la vinculación de las empresas en el procedimiento de contratación de concesión de obra pública.
-
Proposición con oferta anormal (TRLCSP 2011)
Audiencia ante una oferta anormal justificando la valoración de la oferta y precisando las condiciones de la misma.
-
Escrito de Modificación (contrato de suministros) (TRLCSP 2011)
Reclamación de indemnización por modificación del contrato de suministro.
-
Contrato de obras y modificación del proyecto (TRLCSP 2011)
Trámite de audiencia en el procedimiento de modificación del proyecto considerado necesario por el Director facultativo de la obra.
-
Contrato de obras (subsanación de defectos e informe sobre el estado) (TRLCSP 2011)
Cumplimiento del contrato subsanando los defectos señalados por el director facultativo de la obra. Solicitud de que el director facultativo de la obra redacte un informe sobre el estado de las obras.
-
Contrato de gestión de servicios públicos (contraprestaciones y revisión) (TRLCSP 2011)
Solicitud de revisión de las contraprestaciones económicas en el contrato de gestión de servicios públicos.
-
Escrito de empresas no comunitarias (TRLCSP 2011)
Escrito de las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea aportando informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, de que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público.
-
Solicitud de Clasificación (acreditación del empresario de su personalidad y capacidad de obrar) (TRLCSP 2011)
El TRLCSP , al regular la capacidad y solvencia de los empresarios establece una serie de normas generales relativas a la aptitud para contratar con el sector público, entre otras, la de tener plena capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente habilitado para realizar la correspondiente actividad, por disponer de las correspondientes autorizaciones o habilitaciones empresariales o...
-
Declaración de Garantía provisional: constitución (TRLCSP 2011)
Declaración de haber constituido garantía provisional, cuyo importe no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, que responda del mantenimiento de las ofertas de los licitadores.
-
Documentación a presentar por el futuro adjudicatario (TRLCSP 2011)
Presentación, por el futuro adjudicatario, de la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato y constitución de la...
-
Escrito de siguiente mejor licitador por incumplimiento del primero (TRLCSP 2011)
Prestación de conformidad, de ser propuesto como nuevo adjudicatario, del licitador siguiente al que presentó la mejor oferta inicial y que ha incumplido sus obligaciones o cuya oferta se considera anormal o desproporcionada.