Sentencias sobre Resolución

RESOLUCIÓN DE CONTRATO. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. La demandada ha cumplido la prestación principal (la construcción de la estación de esquí). Han concurrido notorios impedimentos administrativos y urbanísticos que justifican el retraso, en parte y la aquiescencia de los actores, directamente beneficiados del proyecto turístico fraguado, no frustrándose el fin del contrato. Procede desestimar el

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. DAÑOS. El presente recurso es interpuesto por la representación procesal de las entidades mercantiles contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración que con fecha 23 de septiembre de 2008 interpusieron ante el Consejo de Ministros, por los daños derivados del...

ADJUDICACIÓN CONTRATO DE OBRAS. La adjudicación de contratos de obra mediante concurso ha de obedecer al resultado de conjugar una pluralidad de criterios que, ciertamente, no han de tener por definitivo el económico, pero que sí han de concluir con la adjudicación a la proposición más ventajosa globalmente considerada. Al atenerse la Sala de instancia al texto del artículo 75.3 como norma...

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. La resolución se encuentra debidamente motivada dando cumplida respuesta a las pretensiones de las partes. Explicita la razón de decidir para confirmar el acto administrativo que acuerda resolver el contrato suscrito entre la recurrente y la corporación municipal. Pese a sucesivas prórrogas en el plazo contractual la empresa contratista no finalizó las obras contratadas,

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS EN EJECUCIÓN DE CONTRATO. Tampoco parece que la Sala de instancia haya incurrido en la inaplicación o errónea interpretación de los artículos que se citan en el segundo motivo, el cual, como dice el Abogado del Estado no es sino el reverso del primero. En realidad, el exceso de obra que comporta el proyecto modificado viene acompañado de una...

"CONTRATO DE OBRAS. RESOLUCIÓN. Se denuncia la infracción del articulo 53 de la Ley de Contratos del Estado. La empresa se vio imposibilitada de continuar las obras de construcción por falta de liquidez, debida a que hasta entonces había ejecutado obras que no se habían certificado, como la propia sentencia acepta y que a pesar de ello la sentencia declara que la paralización de las obras es por...

Reclamación indemnización por daños en obras debidos a las lluvias. Desestimación, dado que lo que se pretende en casación es llevar al ánimo del Tribunal Supremo que la valoración de la prueba que efectuó el Tribunal de instancia no fue conforme a Derecho, si bien omite cuestionarlo de ese modo, a sabiendas de que ese planteamiento en el marco del recurso de casación no es posible, dada la...

CONTRATO DE OBRA. RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA. AUDIENCIA PREVIA. PROCEDIMIENTO. TRÁMITE. Se reclama contra la sentencia estimatoria de recurso contencioso administrativo sobre rescisión de contrato de obra. La observancia del trámite de audiencia que corresponde al contratista también afecta e interesa al avalista, ya que las alegaciones y pruebas que el primero pudiera realizar podrían...

CONTRATO DE OBRAS. En realidad la Sentencia declaró que concurrían en el supuesto las causas de la mala ejecución de la obra alegadas por uno y otro litigante, es decir, deficiencias en el proyecto del Ayuntamiento y defectos en la ejecución, pero que debía estarse a las consecuencias de estos defectos, que fueron efectivamente comprobados, por lo que procedía la resolución del contrato. Se...

"RECURSO ADMINISTRATIVO. ACUERDO. SALUD. HOSPITAL. Se interpone recurso administrativo contra resoluci—n 1141/97, de 11 de septiembre del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasumbidea, por la que se adjudic— la redacci—n del Proyecto de nuevo edificio en el Hospital Garc’a Orcoyen a la Uni—n Temporal a la que concurr’an D. Agust’n y otros, anulando dicho acuerdo por no ser...

"OBRAS. INCUMPLIMIENTO. Acusa la recurrente al Ayuntamiento de una conducta de la que en ningún momento se hace eco la Sentencia al fijar los hechos sobre los que luego fundamenta la decisión. Se mencionan hechos que no tuvo en cuenta la Sentencia y se pretende establecer otros completamente ajenos lo que como es obvio resulta absolutamente improcedente. Efectivamente es tan evidente la...

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONTRATO DE OBRA. Tampoco es atendible la alegación relativa a la improcedencia de la pérdida de la fianza, ya que ese efecto está previsto para la resolución contractual decretada por culpa del contratista -art. 53, LCE y 160 RCE-, y ese carácter ha de darse a la suspensión de pagos del mismo, al ser una situación en principio atribuible a su falta de la necesaria...

"INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS FOTOGRÁFICOS. La Sala en una valoración de conjunto llegó a la conclusión de que el lucro cesante, que es lo que resuelve que se ha de indemnizar, asciende a la cantidad en que el perito lo cifró, pero para llegar a ese resultado tuvo que estudiar su dictamen y contrastarlo con los argumentos de la...

CONTRATO DE OBRAS. No hubo incongruencia, ya que no es necesaria una correlación literal entre el desarrollo argumentativo de los escritos de demanda y de contestación y el de los fundamentos jurídicos de la sentencia. La petición del recibimiento a prueba fue formulada en momento procesal inadecuado. So pena de desnaturalizar el recurso de casación, no procede entrar en el examen de la falta de...

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS. DAÑOS Y PERJUICIOS. Dada la coincidencia de las fechas de las facturas con las de los requerimientos efectuados para la reparación de defectos y de los distintos escritos presentados por vecinos a los que se ha hecho referencia anteriormente, ha de concluirse que las facturas a las que se ha hecho referencia, con la excepción de la que se dirá, corresponden a la...

CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO. Lo expuesto pone de manifiesto que no puede apreciarse en este caso el incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria contratista de la obligación de acudir al acto de comprobación del replanteo pues compareció en su nombre a dicho acto el empleado ya referido aún cuando no acreditara documentalmente dicha representación, falta de acreditación de la...

CONTRATO DE OBRA PUBLICA. Ya que como decía la Sala Civil del TS en sentencia de 18 de septiembre de 2006, con cita en otras anteriores, los contratos son lo que son y la calificación no depende de las denominaciones que le hayan dado los contratantes, pues para la calificación, que constituye una labor insertada dentro de la interpretación, habrá de estarse al contenido real. Además, en nada...

LOCACIÓN DE OBRAS. PAGO.RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.Se reclama contra la sentencia recaída en el recurso contra la denegación de lo solicitado en escrito por el que se exigía el pago de las obras correspondientes a la reforma de las piscinas municipales. La recurrente era consciente del obstáculo procesal que significaba esta firmeza, sólo atacable por el estrecho cauce del recurso administrativo de...

Parte de la obra. Recurso contencioso administrativo. Perjuicios sufridos por el contratista derivados de la suspensión de las obras. Indemnización por daños

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS. RESOLUCIÓN. La recurrente en la demanda pese a recurrir tal Decreto no formula motivo alguno de impugnación del mismo, realizando tan solo dos someras referencias en los hechos a que las modificaciones deberían de haber sido tramitadas a través del correspondiente expediente de modificación contractual tal como establece el art. 240 del TRLCAP y que el proyecto de...

CONTRATO DE OBRA. En el caso presente no solo no ha mediado la audiencia del contratista y el informe del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, caso de oposición de aquél, como trámites preceptivos previos a acordar la resolución de un contrato, sino que no ha mediado procedimiento alguno para ello, habiéndose dictado el Acuerdo de rescisión del contrato de...

RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRAS, DESESTIMACIÓN. El actor interpone contencioso administrativo contra la resolución del Presidente de la Junta de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del Ministerio de Educación y Ciencia, que acordó resolver un contrato de obras. Notificada la anterior resolución, Actora presentó escrito preparatorio de recurso de casación. El Tribunal entiende que al

CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS. RESOLUCIÓN. Las obras defectuosamente realizadas conllevaron un riesgo cierto y acreditado para la salud de los residentes lo que conlleva un perjuicio inmaterial inevitable, en forma de pérdida del bienestar o de tranquilidad esperados con la debida ejecución de las citadas obras, dañando además el prestigio de la Administración, como de modo notorio se produjo en...

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA. INTERESES. Es igualmente objeto de recurso la petición del interés de los intereses moratorios, es criterio reiterado de esta Sección que al depender la cifra de los intereses de meros cálculos aritméticos se trata de una deuda líquida; y como ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo (Sentencias de 2 de Octubre de 1990, 30 de Diciembre de 1988 y 20 de Junio