STSJ Aragón 338/2006, 11 de Mayo de 2006
| Ponente | NEREA JUSTE DIEZ DE PINOS |
| ECLI | ES:TSJAR:2006:1057 |
| Número de Recurso | 1075/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Número de Resolución | 338/2006 |
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2006 |
| Emisor | Sala de lo Contencioso |
SENTENCIA N° 338 DE 2006
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES
PRESIDENTE
-
RICARDO CUBERO ROMEO
MAGISTRADOS:
-
JESÚS MARÍA ARIAS JUANA
Dª ISABEL ZARZUELA BALLESTER
Dª NEREA JUSTE DÍEZ DE PINOS
En Zaragoza, a once de mayo de dos mil seis. En nombre de S.M. el Rey.
VISTO, Por la Sala de lo Contencioso - Administrativo del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN, integrada por los Magistrados que al margen se relacionan, el recurso número 1075/03, seguido entre partes, como demandante PROBISA TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. representado por el Procurador d. Salvador Alaman Fornies y defendido por el Letrado D. Carlos Puime Fiestas; y como demandada LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA representada por Fernando Peire Aguirre y defendido por el Letrado D. Jorge Pueyo Moy.
Es objeto de impugnación el Decreto 2421 de 4-7-2003 de la Diputación Provincial de Huesca por la que se acuerda: Resolver definitivamente el expediente de valoración de daños y perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Huesca por la empresa PROBISA como consecuencia de resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra "Acondicionamiento a Espes II fase y Conservación Nevil (T.M. Las Paules) .
Reclamar a la Empresa Probisa la cantidad de 72.432,75 euros.
Procedimiento: Ordinario.
Cuantía: 72.432,75 Euros
Ponente: Ilma. Sra. Magistrado Dª. NEREA JUSTE DÍEZ DE PINOS.ANTECEDENTES DE HECHO
La actora mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2003, dedujo el presente recurso contencioso contra las indicadas resoluciones administrativas.
Previa la admisión a trámite del recurso, y aportación del expediente administrativo, la parte actora dedujo demanda, en la que después de relacionar los hechos y fundamentos de derecho suplicó se dicte sentencia por la que se declare nula la resolución recurrida y se declare el derecho de la acora a la devolución del coste del Aval prestado.
La Administración demandada, en su contestación a la demanda, después de relacionar hechos y fundamentos de derecho suplicó se dicte sentencia por la que se acuerde la desestimación del presente recurso.
Recibido el proceso a prueba, se propuso la propuesta por las partes con el resultado que consta en autos.
Finado el periodo probatorio, las partes evacuaron el traslado para conclusiones sucintas por escrito, señalándose para votación y Fallo del recurso el día 4 de mayo de 2006.
Es objeto de impugnación el Decreto 2421 de 4-7-2003 de la Diputación Provincial de Huesca por la que se acuerda: Resolver definitivamente el expediente de valoración de daños y perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Huesca por la empresa PROBISA como consecuencia de resolución del contrato por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra "Acondicionamiento a Espes II fase y Conservación Nevil (T.M. Las Paules).
Reclamar a la Empresa Probisa la cantidad de 72.432,75 euros.
De los datos obrantes en el procedimiento se deducen los extremos siguientes:
-
Por Decreto 4586 de 27-10-1999 la Diputación Provincial de Huesca inició el expediente para resolución del contrato de ejecución de la obra "Acondicionamiento acceso a Espes, II Fase y Conservación de Nevil" suscrito con la empresa Probisa por un importe de 21.590.000 como consecuencia del incumplimiento del plazo total de ejecución.
Los efectos derivados de la resolución del contrato son los siguientes:
Incautación de la garantía constituida por la empresa cuyo importe asciende a 1.095.265 Ptas.
Valoración de daños y perjuicios causados: 2.698.750 ptas por pérdida de la subvención en la obra como consecuencia de no ejecutarla en el plazo previsto.
3.360.000 ptas por la diferencia ente el importe de la adjudicación y la oferta del siguiente licitador en el concurso.
Total de daños 6.058.750 ptas.
Indemnización a la Administración de los daños y perjuicios...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba