Información jurídica inteligente
 España | 900 649 672

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (PD. 876/2006).

Texto Original (BOJA) Citado por Relacionados
Sección5. Anuncios
Rango de LeyResolución

RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (D. 890/2006). 1. Entidad adjudicadora.

  1. Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª planta. 18012, Granada. Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220. Dirección Internet: www.iseandalucia.es b) Número de expediente: 28/ISE/2006/GRA.

    1. Objeto del contrato. a) Título: Módulo Polivalente, Actuaciones en edificios existentes y ordenación entorno en CP Cardenal Cisneros.

  2. Lugar de ejecución: Villanueva de Mesía. c) División por lotes y número: No. d) Plazo de ejecución: 8 meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c ) Forma de adjudicación: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación. a) Importe: Quinientos sesenta mil setecientos ochenta y seis euros con cuarenta y cuatro céntimos (560.786,44 euros),.

    1. Garantías. a) Provisional: Sí, Once mil doscientos quince euros con setenta y tres céntimos (11.215,73 euros).

    2. Obtención de documentación e información. a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  3. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

    1. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

    2. Presentación de ofertas. a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial

    de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (Si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

  4. Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

  5. Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  6. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

  7. Admisión de variantes: No. 9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación, y en su caso, en la página Web del Ente.

    1. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

    Granada, 7 de marzo de 2006.- El Coordinador, Juan Manuel Correa Gallego.

    RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (D. 889/2006). 1. Entidad adjudicadora.

  8. Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta. 18012, Granada. Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220. Dirección Internet: www.iseandalucia.es. b) Número de expediente: 27/ISE/2006/GRA.

    1. Objeto del contrato. a) Título: Ampliación en CPR Los Castaños. b) Lugar de ejecución: Ventas Zafarraya. c) División por lotes y número: No. d) Plazo de ejecución: 7 meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma de adjudicación: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación. a) Importe: Doscientos ochenta y seis mil ochenta y nueve euros con sesenta y cinco céntimos (286.089,65 E).

    2. Garantías. a) Provisional: Sí, cinco mil setecientos veintiún euros con setenta y nueve céntimos (5.721,79 E).

    3. Obtención de documentación e información. a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  9. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

    1. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

    2. Presentación de ofertas. a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

  10. Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

  11. Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  12. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

  13. Admisión de variantes: No. 9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

    1. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

    Granada, 7 de marzo de 2006.- El Coordinador, Juan Manuel Correa Gallego.

    RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (D. 888/2006). 1. Entidad adjudicadora.

  14. Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. Dirección: Avda. Madrid, 5, 3.ª planta. 18012, Granada. Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220. Dirección Internet: www.iseandalucia.es. b) Número de expediente: 26/ISE/2006/GRA.

    1. Objeto del contrato. a) Título: Terminación del edificio escolar en CEIP El Retamal.

  15. Lugar de ejecución: Tiena. c) División por lotes y número: No. d) Plazo de ejecución: 6 meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma de adjudicación: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación. a) Importe: Ciento cuarenta y nueve mil veintisiete euros con trece céntimos (149.027,13 E).

    1. Garantías. a) Provisional: Sí, dos mil novecientos ochenta euros con cincuenta y cuatro céntimos (2.980,54 E).

    2. Obtención de documentación e información. a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  16. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

    1. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

    2. Presentación de ofertas. a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

  17. Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

  18. Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  19. Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la apertura de proposiciones.

  20. Admisión de variantes: No. 9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web del Ente.

    1. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

    Granada, 7 de marzo de 2006.- El Coordinador, Juan Manuel Correa Gallego.

    RESOLUCION de 7 de marzo de 2006, de la Coordinación Provincial de Granada, por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras que se indica. (D. 887/2006). 1. Entidad adjudicadora.

  21. Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos. Dirección: Avd. Madrid, 5, 3.ª planta, 18012, Granada. Teléfonos: 958 575 208/575 211. Fax: 958 575 220. Dirección internet: www.iseandalucia.es. b) Número de expediente: 25/ISE/2006/GRA.

    1. Objeto del contrato. a) Título: Construcción edificio de 2 unidades en la localidad de El Pozuelo en CPR Las Ramblas.

  22. Lugar de ejecución: Pozuelo, El. c) División por lotes y número: No. d) Plazo de ejecución: 8 meses. 3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Forma de adjudicación: Concurso. 4. Presupuesto base de licitación. a) Importe: Doscientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta euros con catorce céntimos (239.850,14 E).

    1. Garantías. a) Provisional: Sí, cuatro mil setecientos noventa y siete euros (4.797 E).

    2. Obtención de documentación e información. a) En el Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.

  23. Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

    1. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

    2. Presentación de ofertas. a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

  24. Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

  25. Lugar de presentación: En el Registro General del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

Otros documentos interesantes:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR