Reclamación de intereses de demora por el pago tardío de certificaciones de obra con posterioridad a la liquidación de un contrato del sector público: comentario a la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo (sección 4ª) del Tribunal Supremo nº 1223/2019, de 24 de septiembre de 2019

AutorAnna Carrió i Sesé
CargoBroseta Abogados
Páginas72-79
Revista de Derecho Administrativo
72 #1 · enero 2020
RECLAMACIÓN DE INTERESES DE DEMORA POR EL PAGO TARDÍO DE CERTI-
FICACIONES DE OBRA CON POSTERIORIDAD A LA LIQUIDACIÓN DE UN CON-
TRATO DEL SECTOR PÚBLICO: COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA SALA DE
LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIÓN 4ª DEL TRIBUNAL SUPREMO
Nº 1223/2019, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Claim of interest on arrears of work certificates after the liquidation of a public
sector contract: commentary on the Judgment of the Administrative Chamber
(Section 4) of the Supreme Court No. 1223/2019, 24th of September 2019
Autor: Anna Carrió i Sesé
Cargo: BROSETA ABOGADOS
Resumen: En la sentencia objeto del presente comentario el Tribunal Supremo se pronuncia
acerca de la posibilidad de que un contratista reclame los intereses de demora derivados del pago
tardío de unas certificaciones de obra con posterioridad a la aprobación de la liquidación definitiva
del contrato de obras. Concreta asimismo el plazo de prescripción de la acción para efectuar dicha
reclamación.
Palabras clave: Liquidación definitiva del contrato. Efectos extintivos. Renuncia tácita al cobro.
Intereses de demora. Plazo de prescripción.
Abstract: In the Judgment that is the subject of this commentary, the Supreme Court rules on the
possibility that a contractor may claim interest on arrears derived from the late payment of works
certifications after the approval of the final liquidation of the works contract. It also specifies the
statute of limitations for such a claim.
Keywords: Definitive liquidation of the contract. Extinctive effects. Tacit waiver of recovery.
Interest on arrears. Prescription period.
SUMARIO
I. consIderacIones prevIas
1. Antecedentes de hecho
2. Cuestión que reviste interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia so-
bre la que se pronuncia el tribunal supremo y preceptos objeto de interpretación
3. Referencia a las alegaciones y pretensiones de las partes en el marco del recurso de
casación resuelto por la sentencia
4. Fallo de la sentencia
II. examen de Los argumentos de La sentencIa: prIncIpaLmente Los reLatIvos a La cuestIón que revIste Inte-
rés casacIonaL objetIvo para La formacIón de jurIsprudencIa
III. a modo de recapItuLacIón

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR