Sentencias sobre Recepción provisional

LIQUIDACIÓN PROVISIONAL. PAGO. RETRASO. INTERESES DE DEMORA. Tal vez, leyendo en el sentido más amplio o favorable a ésta ese escrito de contestación, cabría deducir que se opone también a la aplicación del artículo 1109 del Código Civil. Sin embargo, si ese fuera un extremo al que se extendiera realmente su tesis defensiva, basta recordar, para rechazarlo, que aquella sentencia de este Tribunal...

OBRA PÚBLICA. ENTREGA. FECHA. Para la consideración de la entrega de la obra la uso público ha de estarse a la fecha que figura en el acta de recepción provisional de la obra. En primera instancia se estima la demanda. Se desestima la casación.

Liquidación provisional de las obras. Indemnización por el incremento de los precios de los ligantes asfalticos. Recurso contencioso administrativo. Contrato administrativo de obras

CONTRATO DE OBRA. DEFICIENCIAS. RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. PLAZO DE GARANTÍA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. Se reclama contra la sentencia estimatoria de recurso contencioso administrativo sobre adjudicación de la construcción de obra. La reclamación formulada relativa a deficiencias en la impermeabilización de las cubiertas de los techos de las viviendas de las últimas plantas, no puede ser...

Silencio administrativo de reclamación. Contrato de obra publica. Pago de la revisión de precios. Demora en la recepción provisional de las obras

Derecho a pensión de jubilación en modalidad contributiva. Despido. Prestación de desempleo consistente en el subsidio. Inspección de trabajo y seguridad social

"IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE OBRA CONTRATADA POR LA ADMINISTRACION. APROBACION POR LA ADMINISTRACION. ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Constituye el objeto del recurso la Resolución del Consell Insular que desestimÓ la reclamación del importe de obras complementarias de la obra ""Centro de Ferias"". No se vulnera la regla general de la lex contractus aunque se introduzcan modificaciones respecto...

CONTRATO DE OBRA. Tal precepto establece que una vez recibidas provisionalmente las obras se procederá a su medición general y definitiva con asistencia del contratista o su representante, y que el facultativo de la Administración director de las obras habrá de formular en el plazo de seis meses desde la recepción la liquidación provisional de las ejecutadas realmente, la cual se dará a...

CONTRATO DE OBRAS. En cuanto al abono de los gastos bancarios, no ha aportado dato alguno sobre dicho importe, por lo que la determinación concreta de la cantidad a satisfacer por la Administración se fijará en ejecución de sentencia conforme a las siguientes bases: el importe a pagar será el de las comisiones y gastos que Construcciones Lujan haya teniendo que satisfacer por avales desde el día...

"RECURSO ADMINISTRATIVO. DAÑOS Y PERJUICIOS. EJECUCIÓN DE OBRA. Constituye el objeto del presente recurso jurisdiccional la desestimación presunta por silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto por el recurrente, contra la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray de 9 de febrero de 1994, desestimando la solicitud formulada el 10-12-93, acordando apercibir al mismo

CERTIFICACIONES DE OBRA. INTERESES DE DEMORA. BASE DE CÁLCULO. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Se reclama el abono de intereses de demora derivados del abono tardío de diversas certificaciones de obra y certificación de liquidación. La inclusión del IVA en la base de cálculo de los intereses de demora que nacen del pago tardío de las certificaciones, solo procederá si el contratista demuestra...