ejecucion de sentencia de daños y perjuicios

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN. Es cierto que la sentencia de esta Sala, citada en la recurrida, de 7 de noviembre 2005, da respuesta a la legitimación de una promotora a partir del artículo 1591 del Código Civil, pero también lo es que no es el único argumento que justifica esta legitimación. La sentencia de 28 de febrero 2011 precisa esta diferente normativa de aplicación...

• El lucro cesante. Configuración actual y criterios para su determinación judicial

... para solventar las incidencias surgidas en la ejecución de la Obra.

... por ruina funcional. En base a ello declaraba la sentencia recurrida en seguimiento de la jurisprudencia que la promotora, que también era constructora, no había entregado el inmueble en las condiciones pactadas, razón por la que la condena a los arquitectos, no exoneraba a la promotora que había hecho dejación de sus obligaciones contractuales, mientras que los compradores le habían satisfecho el precio íntegro de un bien, que adolecía de...

• El lucro cesante. Configuración actual y criterios para su determinación judicial

• La buena administración del urbanismo. Principios y realidades jurídicas

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. DAÑOS Y PERJUICIOS. INDEMNIZACIÓN. La calificación de la acción u omisión del administrador como culpable o negligente es cuestión de derecho y, por tanto, revisable en casación. Ahora bien, por el contrario la determinación de la acción u omisión de que se trata es cuestión de hecho y en consecuencia ha de ser objeto de alegación y de prueba. En el presente caso, la Audiencia resalta en su sentencia hoy

... se refiere de forma lacónica a la difusión de la sentencia, el pronunciamiento relativo a la misma debe ser ajustado a la proporcionalidad del daño en relación con el medio utilizado por el autor de la intromisión ilícita, y sucede que la condena de la difusión íntegra de la sentencia en el programa radiofónico que dirige el demandado resulta desproporcionada y excesiva en relación con el daño causado, contradiciendo la doctrina jurisprudencial

... 2/2000 y una causa de producción de unos daños y perjuicios efectivos. Si se eliminan de esa suma global los dos factores de retraso analizados y además se considera que el segundo modificado, en su dimensión temporal no está incluido en el periodo inicialmente pactado, sino que tiene una dimensión temporal propia, en cuyo espacio temporal además hubo una expresa petición de la contratista de ampliación del plazo en nueve meses, con la...

• Revista Crítica de Derecho Inmobiliario

... para la viabilidad de una acción colectiva de daños, identifica y analiza los diferentes legitimados activamente para su interposición, estudia el desarrollo del proceso cuando se ejercita este tipo de acciones y plantea los numerosos interrogantes derivados de la ejecución de la sentencia recaída en un proceso colectivo de daños. Además de la principal doctrina y jurisprudencia recaída sobre el tema, el estudio destaca y examina las...

• Derecho Civil: Manual de Derecho de Obligaciones

... a la Comunidad de Madrid a indemnizarle por los daños sufridos como consecuencia de la caída de la viga a la vía del tren de alta velocidad y de la suspensión del servicio, debiendo posteriormente la Comunidad repetir contra la empresa que en la ejecución de la obra incurrió en la responsabilidad determinante de la producción del siniestro". Se desestima la casación.

... o, LEC, no se permitirá al tribunal que al dictar sentencia la condena se efectúe con reserva de liquidación para la fase de ejecución. Procede acordar que la liquidación de la cantidad que como indemnización de daños y perjuicios debe satisfacer Construcciones Bifort, S.L. a D. Oscar y a D. Sagrario, consistente en una rebaja del precio inicial de la compraventa, deberá efectuarse en un pleito posterior, siempre que concurran los requisitos...

ALTERACIÓN CUBIERTA EDIFICIO. NECESIDAD DE ACUERDO. La falta de argumentación alguna de cuáles son los daños reclamados permite decir que se esta relegando para la ejecución de Sentencia cuáles son los daños y perjuicios y su entidad, no sólo su cuantificación. En primera instancia se desestima demanda. Se estima apelación. Se estima casación.

• La reclamación por vicios o defectos constructivos. A la luz de la jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Anuario de Derecho Civil

... para obtener la más completa reparación de los perjuicios; asimismo, se destaca la importancia que para la resolución de conflictos vecinales tiene la denominada tutela judicial civil de los derechos fundamentales; pero, singularmente, el trabajo gira en torno a los remedios del Derecho civil frente a las intromisiones dañosas, desde las más diversas perspectivas incluidas las posibilidades de defensa contra las inmisiones en las comunidades...

CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos generales de estructuras que inciden sobre el contrato y están cifrados en unos porcentajes que van del 10 al 20% en concepto de gastos financieros, cargas fiscales, tasas que inciden en el coste de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato. Habrá de incrementarse en un 6% en concepto de...

... la cuantía por el concepto discutido en ejecución de sentencia. En primera instancia se admite la demanda.

... A. INCUMPLIMIENTO. INDEMNIZACIÓN. FIJACIÓN DE LOS DAÑOS. Se reclama se condene a la demandada a otorgar las correspondientes escrituras de elevación a público de los contratos de compraventa de una vivienda y de una plaza de garaje, celebrados entre los litigantes. El artículo 360 II LEC admite la reserva ""de fijar su importancia"" (la de los daños y perjuicios) en ejecución de sentencia cuando no es posible fijar su importe en cantidad...

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

... NTENCIA. CONGRUENCIA. Se reclama indemnización de daños y perjuicios por retraso en ejecución de sentencia. Si el respeto debido a la cosa juzgada impide que en los incidentes de ejecución de sentencia se hagan declaraciones o variaciones que contradigan su parte dispositiva o se resuelvan cuestiones sustanciales no controvertidas en el proceso, ello no excluye la facultad del Tribunal de interpretar el pronunciamiento o fallo de la sentencia...

• Derecho Civil, Penal Sustantivo y Procesal. Jurisprudencia del Tribunal Supremo

• Sujetos responsables de los incumplimientos en materia preventiva

... la condena de don Romualdo a la indemnización de daños y perjuicios "en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, sin que en ningún caso pueda ser inferior al valor de la cosa transmitida", ni se ha acreditado daño o perjuicio alguno, ni se ha argumentado el porqué no pueden ser inferiores al valor de las fincas aportadas a la sociedad IRALMIJA, S.L. Se estima la casación.