daños y perjuicios contrato
397182 resultados para daños y perjuicios contrato
-
La indemnización derivada de los daños y perjuicios irrogados por las suspensiones temporales totales de un contrato de ejecución de obra (ATS, 20 de Julio de 2023)
El Auto del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2023 (recurso 3871/2022) de admisión de recurso de casación admite a trámite el recurso de casación por interés casacional objetivo para determinar si la suspensión
- Resolución por retraso. A propósito de la STS de 25 de mayo de 2016 [348/2016] (Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto)
El Tribunal Supremo explica en la presente sentencia cuáles son los pasos que hay que seguir para decidir si un retraso en el cumplimiento de la obligación justifica la resolución del contrato. En primer lugar, hay que comprobar si las partes han pactado una cláusula resolutoria expresa que contempla el retraso como evento resolutorio. En caso negativo, hay que valorar si el retraso es esencial,...
... que asesorar a quien quiera resolver un contrato o a quien recibe una declaración resolutoria del ..., por un lado, de la indemnización de daños y perjuicios como remedio frente al ...- Responsabilidad por los daños y perjuicios derivados del deficiente suministro de energía eléctrica: el comercializador responde frente a los consumidores sin perjuicio de la acción de repetición contra el distribuidor
El Tribunal Supremo confirma que los comercializadores de energía eléctrica responden frente a los consumidores por los daños y perjuicios derivados de la deficiente calidad del suministro, sin perjuicio de la acción de repetición contra el distribuidor de energía (STS Sala de lo Civil, núm. 624/2016, de 24 de octubre de 2016 [RJ 2016, 4970]). Sentada la relación contractual que vincula al...
. @I. Introducción. Los consumidores de energía eléctrica de baja tensión concluyen habitual-mente un único contrato de suministro con los comercializadores, que a su vez suscriben otro contrato de Acceso de Terceros a la Red (en adelante ATR) con el distribuidor. ...- Delimitación de la figura y análisis de su régimen jurídico
..., por un lado, la resarcibilidad de los daños y perjuicios se justifica en el incumplimiento, ..., fuera de los casos en que en el contrato se hubiera permitido lo que en su momento ...- STS 718/2014, 18 de Diciembre de 2014
ACCIÓN DE RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. La pretensión de resolución del contrato con obligaciones recíprocas por incumplimiento de la otra parte supone, de ser estimada, la extinción de las obligaciones nacidas del contrato, de forma que estas dejan de producir los efectos que le son propios, pero, además, por su eficacia retroactiva, coloca a las partes en la...
..., fijando en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad de 11.124.400 euros más ... Civil , al no admitir la resolución del contrato.- . »II-E: Infracción del artículo 1.101 del ...- STS 214/2014, 15 de Abril de 2014
COMPRAVENTA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Se discute la abusividad de una cláusula que faculta al vendedor a resolver el contrato y retener las cantidades pagas por el comprador si éste no comparece al otorgamiento de la escritura. Las pérdidas que sufrió la promotora, así como los gastos de comunidad y el préstamo hipotecario de la vivienda hasta que se vendió a un tercero...
...contrato de compraventa resuelto, y en consecuencia, ... igualmente la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados a la vendedora». 4.- ...- Los deberes de información en la comercialización de productos de inversión. Las consecuencias de su incumplimiento
El presente estudio se va a centrar en el análisis de los deberes de información contenidos en la normativa relativa al mercado de valores cuando se ofertan y comercializan productos de inversión cuya observancia corresponde a las entidades de inversión respecto de sus clientes minoristas y las consecuencias jurídicas que se derivan de su incumplimiento, como la anulación del contrato por error o
... puede determinar la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento –error o dolo-, ... determinante de la indemnización de los daños y perjuicios causados. Respecto a los swaps, se ...- Desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y cláusula penal a propósito de la STS de 18 de marzo de 2016
En este trabajo analizamos el desistimiento unilateral del arrendatario de local de negocio y sus consecuencias a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 2016 por la que se establece que, en los arrendamientos de local de negocio, si el arrendatario desiste del contrato antes de su finalización sin que exista cláusula que contemple esta posibilidad y sin que el arrendador
... obligación de respetar la duración del contrato; ya sea por el abandono del inmueble, ... tener derecho a una indemnización por daños y perjuicios. d) En los contratos de ...- Acciones que puede ejercitar el perjudicado en los supuestos de vicios o defectos en la construcción
... O DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO (ARTÍCULO 1261 DEL CC) O POR VICIO DE ALGUNO DE ... . c) Acción de daños y perjuicios. Si el vendedor conocía los vicios ...- STS, 17 de Septiembre de 2013
CONTRATO DE TRABAJO. EXTINCIÓN. DAÑOS Y PERJUICIOS. No puede un trabajador que tenga extinguido el contrato de trabajo con derecho al percibo de la indemnización pueda reclamar las diferencias salariales debidas aunque se haya valorado en la sentencia de extinción como incumplimiento empresarial
... actora instó demanda de extinción de contrato de trabajo, al amparo del artículo 50 del ... condena empresarial a indemnizarle de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de los ...- Demanda de rescisión de contrato vitalicio con reclamación de cantidad por daños y perjuicios
Modelo de demanda por la que se rescinde un contrato vitalicio con reclamación de cantidad por daños y perjuicios. Modelo relativo a un contrato de cesión de bienes y modelo relativo a un contrato de prestación de servicios.
- STS 100/2019, 15 de Febrero de 2019
ARRENDADOR Y ARRENDATARIO. CLÁUSULA DE PENALIZACIÓN. CLÁUSULA PENAL. DAÑOS Y PERJUICIOS. CASACIÓN. Resolución del contrato por subrogación contractual en el marco de un concurso de acreedores. En primera y segunda instancia se condena a la parte demandante, la empresa subrogada, al pago de las mensualidades adeudadas. Se interpone Recurso extraordinario por infracción procesal y se desestima. Lo...
...), más los intereses pactados en el contrato hasta la presente resolución, a partir de la ...- STS, 18 de Febrero de 2014
CONTRATO DE OBRAS. RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. En el caso presente el primero de los sumandos temporales resulta claramente inaceptable, pues, habida cuenta de que la parte de obra pactada para la anualidad de 2005, en cuya anualidad se integran los cinco primeros meses del contrato, se ejecutó en su totalidad y se cobró según lo pactado, el retraso en el inicio de la obra, resulta...
... plano genérico sobre el carácter del contrato de obras como un contrato de resultado, en el que ... otro caso relativo a una reclamación por daños" derivada de la dilación en los plazos de ejecuci\xC3"... el recurrente reclama por danos y perjuicios sufridos en la realización del contrato, ahora ...- STS 208/2015, 24 de Abril de 2015
CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS. RESOLUCIÓN UNILATERAL. ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. La resolución unilateral del contrato verbal se efectuó el día siguiente al incumplimiento lo que, en un contrato de duración indefinida, causa un daño injustificado contrario a las reglas de la buena fe que deben presidir las relaciones mercantiles y que da lugar a que deba...
... al pago de una indemnización por daños y perjuicios causados por el incumplimiento actual de la rescisión unilateral del contrato sin preaviso, con mala fe, abuso de derecho y ...- STS 712/2018, 26 de Abril de 2018
CONTRATO DE OBRA. DEMORA EN LA FINALIZACIÓN DE LA OBRA. RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Las diferentes interfases que se presentarán, como consecuencia de los trabajos en desarrollo de infraestructura y superestructura, ajenos a este proyecto, y que obligaran a una correcta programación de los trabajos con el fin de coordinar cada una de las bases de los trabajos que forman el conjunto de la...
... consistente en ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos durante la ejecución de la ... que se acuerden respecto de un contrato originario en cuanto lo asuma con su firma, como ...- STS 2/2019, 8 de Enero de 2019
ARRENDAMIENTOS URBANOS. GOCE PACÍFICO DE LA COSA ARRENDADA. OBJETO DEL CONTRATO. DAÑOS Y PERJUICIOS. LUCRO CESANTE. Desestimación de la acción resolutoria y resarcitoria de daños y perjuicios por haberse cumplido el uso pacífico del local arrendado. En este caso, la parte actora en primera instancia reclama cantidad – rentas, fianza entregada y lucro cesante – y la nulidad o resolución del...
..."1.- Se declare nulo/resuelto el contrato de arrendamiento de local de negocio de ...ón de reclamación de cantidad, por los daños y perjuicios que se han irrogado a mi ...- Jurisprudencia en el Orden Laboral y Administrativo
... de la extinción voluntaria del contrato por parte del trabajador acosado es valorada en ... podía obtener una indemnización por daños y perjuicios 114 , compatible además por la que ...- El lucro cesante en la jurisprudencia civil
... dañoso, o cuando simple-mente se trata de daños evidentes 1059 ; concluye que de la falta de ... que «de la acción de cumplimiento del contrato no se deriva, por si [ sic ] sola, la propia ... una situación en que los daños y perjuicios se revelan reales y efectivos. Se trata de ...- Del saneamiento por vicios ocultos al deber de conformidad: un examen de la cuestión en el derecho comunitario a la luz de las recientes propuestas de Directiva en materia de consumo
El presente trabajo examina los remedios jurídicos del consumidor frente a la falta de conformidad en las ventas de bienes de consumo y en los contratos de suministro de contenidos digitales. Se estudian dos recientes propuestas de Directiva sobre la materia.
... que ejercita la resolución del contrato pida subsidiariamente la reducción del precio. ... su compatibilidad con el resarcimiento de daños . 2930 Revista Crítica de Derecho ... y perjuicios. D. La resolución del contrato: a) La noción ...- STS 480/2015, 15 de Septiembre de 2015
ARRENDAMIENTO. CULPA CONTRACTUAL. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. El posible error de la sentencia en cuanto a la existencia de una contratación con Eurocasa carece de efecto para llegar a la anulación de la sentencia por valoración errónea de la prueba en relación con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. El contratante cumplidor no está jurídicamente obligado, a...
... la demanda, se declare resuelto el contrato de 2 de diciembre de 2002, condenando a la ... la que solicitaba indemnización por los daños y perjuicios que se le habían causado tras ...- STS 29/2014, 10 de Febrero de 2014
CONTRATOS. DAÑOS Y PERJUICIOS. CIRCUNTANCIAS AJENAS AL CONTRATO. Razones de mercado, pero ajenas al contrato, han provocado la ruina del sector inmobiliario, por lo que puede existir una alteración de circunstancias que modifica la proporción o el equilibrio de las prestaciones, frustrando el fin económico del contrato, pero que no debe soportar el deudor de buena fe los daños y perjuicios que...
...,49 ), en concepto de indemnización de daños y perjuicios causados, y con aplicación de ... económico es el del precio del contrato que dejaría de percibir el acreedor. Pero lo que ...- La revisión del tratamiento de la imposibilidad inicial y del error en los contratos, a través del análisis de diversos textos jurídicos
La regulación del error en los contratos del Código civil es antigua y parca, y no refleja la doctrina de los autores, ni su aplicación práctica por los tribunales, siendo conveniente su reforma. La cuestión es cómo hacerse. Para responderlo, en el trabajo se analizan diferentes modelos de regulación del error en los contratos, teniendo en cuenta la distinción error vicio/error en la declaración.
... error, se le permita desvincularse del contrato. También está el interés de la protección ... riesgo podrá tener que responder de los daños y perjuicios derivados del incumplimiento 37 . ...- El riesgo y su cobertura
... de modalidades de seguros, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil empresarial ... añade otro elemento, al exigir que de los daños y perjuicios ocasionados «sea civilmente ...- STS 2138/2016, 3 de Octubre de 2016
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. El presupuesto de ejecución por contrata se obtendrá incrementando el de ejecución material en los gastos generales de estructuras que inciden sobre el contrato y están cifrados en unos porcentajes que van del 10 al 20% en concepto de gastos financieros, cargas fiscales, tasas que inciden en el coste de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato....
..., de la reclamación de indemnización por daños" y perjuicios por ampliación del plazo de ejecuci\xC3"... el 29 de diciembre de 1995 y el contrato se firmó el 4 de marzo de 1996 por un importe de ...- STS 633/2013, 29 de Octubre de 2013
CONTRATO DE AGENCIA. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Concluye, que no se trata de un contrato de agencia sino de distribución, que no supuso captación de clientes ni tampoco incremento de ventas con la clientela preexistente, por lo que no procedía la indemnización por clientela; en cuanto a los daños y perjuicios del art. 29 LCA , tampoco los concede, pues, la nave y terrenos destinados a...
... la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre el contrato de agencia . . SEGUNDO .- Al amparo del ....279,39.- (ii), correspondiente a los daños y perjuicios previstos en el art. 29 LCA , que ... - Resolución por retraso. A propósito de la STS de 25 de mayo de 2016 [348/2016] (Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Pantaleón Prieto)