... procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al prop... la celebración de vista en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prue... el acto de la vista después de la contestación a la demanda, tengan que esperar en algunos casos ... para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación. Se modifica la regulaci...
... Objeto del recurso contencioso-administrativo CAPÍTULO I. ... Demanda y contestación SECCIÓN 5ª. Alegaciones prev... Recurso ordinario de apelación SECCIÓN 3ª. Recurso de casac... derive de la comisión de una infracción penal. La delimitación del ámbito material de la Juris...
... Jueces o Tribunales especiales y de los recursos de queja contra las autoridades administrativas ... De los recursos de apelación, casación y revisión TÍTULO I. De l... que intervengan en el procedimiento penal cuidarán, dentro de los límites de su respectiva... que redacten a su presencia una contestación escrita sobre puntos difíciles de explicar, o que...
... e Instrucción, de lo Mercantil, de lo Penal, de Violencia sobre la Mujer, de lo Contencioso-Ad... Del procedimiento y recursos CAPÍTULO VI. De los órganos ... integrada por las siguientes Salas: De Apelación. De lo Penal. De lo Contencioso-Administrativo. De... de mociones, preguntas de obligada contestación por parte del Consejo y, en general, a la adopció...
... procedimiento abreviado y del sistema de recursos CAPÍTULO I. De la tramitación del pr... de naturaleza contencioso-administrativa o penal con trascendencia sobre el patrimonio del deudor, ... contra providencias y autos y el de apelación contra sentencias que aprueben o rechacen el conve... se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y...
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL POR RETRASO. FALTA DE PRUEBA. Lo primordialmente apreciado por el tribunal de apelación para desestimar la reclamación de cantidad de la hoy recurrente fundada en la cláusula penal es la propia inexistencia de retraso en la finalización de las obras o, al menos, la falta de prueba de dicho retraso, de modo que la segunda parte de ese mismo fundamento de derecho de la sentencia recurrida tiene que interpretarse como un argumento de refuerzo orientado a justificar que también procedería desestimar la pretensión de que se trata aunque hubiera existido el retraso penalizado. Precisamente la especial atención que el tribunal sentenciador presta al documento contractual de 29 de diciembre de 1999, muy anterior al 22 de agosto de 2000 y en el que ninguna reserva manifestó la hoy recurrente por razón de un retraso en la finalización de las obras, pese a ser finalidad principal de dicho contrato la liquidación de las relaciones entre las partes, demuestra que la razón principal por la que la sentencia impugnada rechaza la pretensión de la recurrente es la falta de prueba del retraso mismo, cuya falta de mención en el referido documento es ciertamente harto significativa si se pone en relación con la falta de constancia en las actuaciones tanto del acta de replanteo como de la certificación de la dirección facultativa de la fecha de terminación de la obra. Se desestima el recurso de casación.
...presentó escrito de contestación a la demanda pidiendo su desestimación con expres...
... racionalización y optimización de los recursos que se destinan al funcionamiento de la Administra..., dada la especialidad de la jurisdicción penal por razón de la naturaleza de los derechos afecta...Después de la contestación, podrán los interesados replicar y contrarreplica...Contra este auto cabrá recurso de apelación.» . Artículo segundo. Modificación de la Ley de...
... De los recursos de queja contra las Autoridades Administrativas ... De la contestación, reconvención, réplica y dúplica ... De las apelaciones de sentencias definitivas dictadas en pleitos de m... doctrinal ARTÍCULO 362 Prejudicialidad penal Artículo 362 derogado por Disposición derogatori...
... de la solicitud de concurso sólo cabrá recurso de reposición.». Diez. El artículo 15 pasa a te... recurso de reposición y el recurso de apelación contará, respecto de las partes que hubieran comp... lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de u... se haya presentado escrito de contestación a la demanda, exista discusión sobre los hechos y...
La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer por la tarde, con competencia legislativa plena, el proyecto de ley de agilización procesal, que se remite al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. El informe elaborado por la ponencia fue votado en dos bloques. El primero, relativo a la disposición final segunda nueva, de reforma del [...] Publicado en: diariojuridico.com
... procesal en los órdenes civil, penal y contencioso administrativo que obedecen al prop... la celebración de vista en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prue... el acto de la vista después de la contestación a la demanda, tengan que esperar en algunos casos ... para acceder al recurso de apelación y al recurso de casación. Se modifica la regulaci...
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Todos los Derechos Reservados.
Contenidos en vLex España
Explora vLex
Para Profesionales
Para Socios
Compañía
Otras búsquedas interesantes:
matriz | division cosas comun | concepto prestacion accesoria | findlay industries españa s l | artículos 49 62 ley contratos sector público | cinex | goat meat | données personnelles définition | modelo demanda alimentos
