-
... previa, el plazo para la contestación de la misma será de siete días, entendiéndose d... se formule pretensión de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pret...
-
RECONVENCION. RECONVENCION COLATERAL. La denominada "reconvención colateral" no tiene amparo legal. En la LEC 1881, aplicable en este caso, el artículo 542 autoriza a formular demanda reconvencional en el escrito de contestación a la demanda, y el artículo 688 dispone que se de traslado de la misma al actor, omitiéndose toda referencia a los codemandados, lo que también resulta explícitamente del artículo 406 de la LEC vigente, pues contra los codemandados, como decía la STS de 9 de marzo de 2007, lo que procedería, en adecuada técnica procesal, es plantear demanda principal frente a ellos e instar la acumulación de pleitos si resultare procedente. Es doctrina constante la que declara que no es admisible que la reconvención se dirija contra los codemandados (SSTS 3 de julio de 1978, 31 de mayo de 1996, 5 de marzo de 1999, 22 de junio y 13 de octubre de 2006, etc.), así como que está vedado a los recurrentes instar en casación la condena de un codemandado que resultó absuelto (y por las mismas razones, la agravación de la condena), debiendo limitarse a pedir su propia absolución (SSTS 17 de julio de 1992, 31 de diciembre de 1994, 9 de marzo y 15 de julio de 2000, 13 de febrero de 2007, etc.). En primera instancia se estima la demanda. Se desestima la apelación. Se desestima la casación.
☞ Sentencia Favorable a: Demandante
-
DIVORCIO. MEDIDAS DEFINITIVAS. Se insiste en esta alzada en que debe entenderse que tácitamente se ha formulado demanda reconvencional respecto de la pensión compensatoria, aunque tan solo se hubiese dejado solicitada en la primera instancia en el escrito a la contestación a la demanda, sin haber formulado expresamente la reconvención. Lo cierto es que lo razonado por el Juzgador "a quo" en torno a ello en su fundamento jurídico séptimo resulta de impecable factura, con arreglo a lo que, en base a lo preceptuado en el artículo 770.2 d) de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debió haberse formulado con todas las garantías una demanda reconvencional para peticionar la pensión compensatoria, al no haber sido tratada esta materia en el escrito de demanda que se había formulado de contrario. Se estima parcialmente la apelación.
☞ Sentencia Favorable a: Demandado, Demandante
-
TERCERÍA DE DOMINIO. NULIDAD DE TÍTULO DOMINICAL. RECONVENCIÓN. Se promueve demanda de tercería de dominio. No cabe que se admita una reconvención de objeto indiscriminado y, únicamente, tras razonables titubeos acerca de su procedencia en el juicio de tercería, después de la aceptación de la legitimidad de la excepción de la nulidad del título, como motivo de oposición al tercerista, se ha abierto paso la doctrina jurisprudencial que tolera la reconvención sobre la nulidad del título dominical. En primera instancia se rechaza la demanda principal y se admite la reconvencional. Se desestima el recurso de casación.
☞ Sentencia Favorable a: Demandado
Proceso › Fases procesales › Fase de alegaciones › Contestación a la demanda
-
... previa, el plazo para la contestación de la misma será de siete días, entendiéndose d... se formule pretensión de condena reconvencional, y en general cuando el demandado esgrima una pret...
-
ACCIÓN REIVINDICATORIA. CONTRATO DE COMPRAVENTA RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO DEL COMPRADOR. TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE. Se ejercita acción reivindicatoria. Partiendo de la buena fe de los demandados, no les alcanza la condición resolutoria de un contrato en el que no fueron parte, por mor del principio de relatividad del contrato que proclama el artículo 1257 del Código civil, en virtud de la protección a la apariencia jurídica y por ser un tercero adquirente de buena fe. En primera instancia se admite la demanda principal y se rechaza la reconvencional. Se desestima el recurso de casación.
☞ Sentencia Favorable a: Reivindicado
Proceso › Fases procesales › Fase de alegaciones › Contestación a la demanda
-
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL POR RETRASO. FALTA DE PRUEBA. Lo primordialmente apreciado por el tribunal de apelación para desestimar la reclamación de cantidad de la hoy recurrente fundada en la cláusula penal es la propia inexistencia de retraso en la finalización de las obras o, al menos, la falta de prueba de dicho retraso, de modo que la segunda parte de ese mismo fundamento de derecho de la sentencia recurrida tiene que interpretarse como un argumento de refuerzo orientado a justificar que también procedería desestimar la pretensión de que se trata aunque hubiera existido el retraso penalizado. Precisamente la especial atención que el tribunal sentenciador presta al documento contractual de 29 de diciembre de 1999, muy anterior al 22 de agosto de 2000 y en el que ninguna reserva manifestó la hoy recurrente por razón de un retraso en la finalización de las obras, pese a ser finalidad principal de dicho contrato la liquidación de las relaciones entre las partes, demuestra que la razón principal por la que la sentencia impugnada rechaza la pretensión de la recurrente es la falta de prueba del retraso mismo, cuya falta de mención en el referido documento es ciertamente harto significativa si se pone en relación con la falta de constancia en las actuaciones tanto del acta de replanteo como de la certificación de la dirección facultativa de la fecha de terminación de la obra. Se desestima el recurso de casación.
...presentó escrito de contestación a la demanda pidiendo su desestimación con expres... y tercero de la demanda reconvencional . CONDENANDO a los tres demandados a estar y pasa...
-
ARRENDAMIENTO DE OBRA. RUINA. Se ejercita acción de reclamación de cantidad en concepto de pago final del precio en contrato de arrendamiento de obra. Existe ruina técnica cuando los mismos se dan en tal extensión que la vivienda no resulta apta para ser vivida, ni el local o la misma adecuados para el fin o fines respecto a los que debían ser aptos y para los que se ha efectuado su construcción. En primera instancia se rechaza la demanda principal y se admite en parte la reconvencional. Se desestima el recurso de casación.
... que detalla en su escrito de contestación a la demanda>> (1ª parte). 2º <
☞ Sentencia Favorable a: Comitente
-
CONTRATO DE SERVICIOS. ACCIÓN DE RECLAMACIÓN DE CANTIDAD. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. Es constante la doctrina de esta Sala en el sentido de que la interpretación de los contratos es una facultad propia de los tribunales de instancia , que ha de ser mantenida en casación salvo que resulte ilógica o absurda, o viole directamente una norma jurídica que impusiera determinada interpretación, pues no se trata de obtener mediante el recurso de casación -que no es una tercera instancia - un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles, considerando que no es tal la seguida por la sentencia impugnada, sino de corregir aquélla que constituya una clara vulneración del ordenamiento jurídico. En primera instancia se estima la demanda. Se estima la apelación. Se desestima la casación.
... A TRÁMITE DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN . 3. La demanda fue repartida al Juzgado de Prime.... TERCERO: DEMANDA RECONVENCIONAL Y CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN . 5. El Procur...
☞ Sentencia Favorable a: Demandado
-
CONTRATO DE CESIÓN DE SOLAR. INCUMPLIMIENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. MODERACIÓN JUDICIAL. Se reclama se acuerde la resolución por incumplimiento del contrato de cesión de solar celebrado entre los litigantes. Las partes previeron el cumplimiento parcial "si por tal pudiera entenderse el inicio de la edificación? y, aun para tal caso, establecieron que la pena se aplicaría en su integridad, devolviendo el solar a la cedente cualquiera que fuere la fase de construcción en que se encontrara, lo que ratificaron expresamente al suscribir el segundo documento de prórroga, supuesto en que no cabe moderación alguna de la pena En primera instancia se admiten en parte la demanda principal y la reconvencional. Se estima el recurso de casación.
..."réplica" lo que no era más que la contestación a la reconvención formulada de contrario, de la q...
☞ Sentencia Favorable a: Cedente
