1152

• Código Civil.

... obligaciones con cláusula penal ARTÍCULO 1152 En las obligaciones con cláusula penal, la pena s...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Real Decreto de 3 de febrero de 1881, de promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

... Citas: 2 disposiciones normativas ARTÍCULO 1152 Artículo 1152 derogado, teniendo en cuenta que es...

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal

• Sentencia nº 145/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Marzo de 2011

CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. CLÁUSULA PENAL POR RETRASO. FALTA DE PRUEBA. Lo primordialmente apreciado por el tribunal de apelación para desestimar la reclamación de cantidad de la hoy recurrente fundada en la cláusula penal es la propia inexistencia de retraso en la finalización de las obras o, al menos, la falta de prueba de dicho retraso, de modo que la segunda parte de ese mismo fundamento de derecho de la sentencia recurrida tiene que interpretarse como un argumento de refuerzo orientado a justificar que también procedería desestimar la pretensión de que se trata aunque hubiera existido el retraso penalizado. Precisamente la especial atención que el tribunal sentenciador presta al documento contractual de 29 de diciembre de 1999, muy anterior al 22 de agosto de 2000 y en el que ninguna reserva manifestó la hoy recurrente por razón de un retraso en la finalización de las obras, pese a ser finalidad principal de dicho contrato la liquidación de las relaciones entre las partes, demuestra que la razón principal por la que la sentencia impugnada rechaza la pretensión de la recurrente es la falta de prueba del retraso mismo, cuya falta de mención en el referido documento es ciertamente harto significativa si se pone en relación con la falta de constancia en las actuaciones tanto del acta de replanteo como de la certificación de la dirección facultativa de la fecha de terminación de la obra. Se desestima el recurso de casación.

...1091, 1124, 1152, 1153, 1154, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104 y 1258 C...

• Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

... 2 1,375 1,5 1,3 0,5395 1152 200-400 MHz 1,8 1,375 1,65 ...

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 311, 23 de Diciembre de 2010
• I - Disposiciones Generales
• Jefatura del estado

• Comentario al Artículo 1152 del Código Civil

Cláusula penal. Sustituye a la indemnización. Jurisprudencia. Exigibilidad de la cláusula.

• Obligaciones. Comentarios a los artículos 1088 a 1230 del Código Civil
• Título Primero. De las obligaciones
• Capítulo III. De las diversas especies de obligaciones
• Sección Sexta. De las obligaciones con cláusula penal

• Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010.

... . 1,5 . . . 1,3 . . . 0,5395 . . . 1152 . . . 200-400 MHz . . . 1,8 . . . 1,375 . ....

• BOE. Boletín Oficial del Estado núm. 309, 24 de Diciembre de 2009
• I - Disposiciones Generales
• Jefatura del estado

• LLEI 3/1982, de 23 de març, del Parlament, del President i del Consell Executiu de la Generalitat. (Correcció d'errades en el DOGC núm. 1152, pàg. 2468, de 7.6.1989 i en el DOGC núm. 2128, pàg. 8460, de 15.11.1995).

• → Derogada por LLEI 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern.

• DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 216, 21 de Abril de 1982
• Concursos i Anuncis
• Departament de la Presidencia

• Notificación de resolución de expulsión. Expte.: 260020060003341 (1152)

• BOR. Boletín Oficial de La Rioja núm. 85, 27 de Junio de 2006
• III. Otras disposiciones y actos
• Ayuntamiento de Bezares

• Notificación de resolución de expulsión. Expte.: 260020060004009 (1152)

• BOR. Boletín Oficial de La Rioja núm. 85, 27 de Junio de 2006
• III. Otras disposiciones y actos
• Ayuntamiento de Bezares

• Libro IV del Código de Comercio de 1829

...ARTÍCULO 1152 Siempre que en una junta de acreedores se haya d...

• → Derogada por LEY 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

• Legislación Refundida
• Normativa Estatal